输配电施工合同(3篇).docx

第1篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方新建（或改造）的输配电工程项目，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程内容：包括但不限于输电线路、配电线路、变电站、开关站等设施的建设。

4.工程规模：________________________

5.工程投资：人民币_______万元整。

二、工程承包方式

1.乙方以施工总承包方式承担本工程的建设施工任务。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求，保证工程质量、安全、进度。

三、工程工期

1.本工程总工期为_______个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应严格按照工期要求完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准，确保工程质量符合设计要求。

2.乙方应按照甲方的要求，对施工过程中发现的质量问题进行整改，直至符合质量要求。

3.工程竣工验收合格后，乙方应提供完整的工程质量保证文件。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。

2.首付款：合同签订后_______个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为首付款。

3.进度款：按工程进度每月支付合同总价款的_______%，具体支付比例及时间由双方另行约定。

4.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为结算款。

六、合同变更与解除

1.因不可抗力因素导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可依法解除合同。

2.因一方违约导致合同无法履行时，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

七、违约责任

1.乙方未能按期完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。

2.乙方未能保证工程质量，导致工程出现质量问题，应承担相应的修复责任和赔偿责任。

3.甲方未能按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同总价款的_______%作为违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（建设单位）：________________________

乙方（施工单位）：________________________

签订日期：________________________

注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第2篇

合同编号：______________

签订日期：______________

甲方（工程业主）：______________

地址：______________

联系电话：______________

乙方（施工单位）：______________

地址：______________

联系电话：______________

鉴于：

1.甲方计划在其指定的区域内建设输配电线路，需要乙方提供输配电施工服务。

2.乙方具备完成输配电施工项目的资质和能力，愿意承担施工任务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程工期：自合同签订之日起______个工作日内完成。

二、施工范围

1.乙方负责输配电线路的施工，包括但不限于线路架设、设备安装、调试等。

2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程要求进行施工。

3.乙方应确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

三、施工质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.乙方应建立质量保证体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量合格。

3.工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料和验收报告。

四、施工进度

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2.如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整工期。

3.