项目施工合同附件(3篇).docxVIP

第1篇

一、工程概况

1.项目名称：_______项目

2.项目地点：_______

3.项目规模：_______

4.项目业主：_______

5.施工单位：_______

二、合同签订依据

1.《中华人民共和国合同法》

2.《建筑工程施工合同示范文本》

3.《建设工程质量管理条例》

4.《建筑工程安全生产管理条例》

5.《建设工程勘察设计管理条例》

6.《建筑工程施工许可管理办法》

7.甲方提供的工程地质勘察报告、设计文件等

8.双方协商一致的其他文件

三、合同主要条款

1.工程质量：施工单位应严格按照国家现行规范、标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.工程进度：施工单位应按照合同约定的时间节点完成工程，如因施工单位原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.工程造价：合同造价为_______万元，其中：直接费_______万元，间接费_______万元。

4.付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；工程进度款按月支付，每月支付上月完成工程量的_______%；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%作为结算款。

5.保修期：施工单位对工程保修期为_______年，保修期内如因施工单位原因导致工程质量问题，施工单位应负责无偿维修。

6.违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款，应向施工单位支付_______%的违约金；如施工单位未按合同约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。

7.争议解决：双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、附件内容

1.工程量清单

（1）分部分项工程量清单

（2）措施项目清单

（3）其他项目清单

2.工程进度计划

（1）分阶段进度计划

（2）月度进度计划

3.工程造价计算书

（1）直接费计算书

（2）间接费计算书

4.甲方提供的工程地质勘察报告、设计文件等

5.双方协商一致的其他文件

五、其他约定

1.本附件作为项目施工合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

2.本附件未尽事宜，按合同约定执行。

3.本附件一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

附件一：工程量清单

附件二：工程进度计划

附件三：工程造价计算书

附件四：甲方提供的工程地质勘察报告、设计文件等

附件五：双方协商一致的其他文件

第2篇

一、工程概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.施工工期：____________________

6.工程合同总价：__________________

二、合同附件内容

1.施工图纸及技术要求

（1）施工图纸应按照国家现行规范、标准及设计要求执行。

（2）施工图纸应由甲方提供，乙方在收到施工图纸后，应立即组织人员进行审查，如有疑问，应及时与甲方沟通。

（3）施工图纸及技术要求应包括以下内容：

①工程地质勘察报告；

②施工组织设计；

③施工方案；

④施工工艺；

⑤施工质量标准；

⑥施工安全措施；

⑦环境保护措施；

⑧施工进度计划。

2.材料设备供应

（1）甲方负责提供工程所需的全部材料、设备，乙方应按照甲方要求及时验收。

（2）材料、设备的供应应满足工程进度和质量要求。

（3）材料、设备的供应清单及价格应在合同附件中明确。

3.施工现场管理

（1）乙方应按照国家现行规范、标准及设计要求进行施工现场管理。

（2）施工现场应保持整洁、有序，确保施工安全。

（3）施工现场应设置明显的警示标志，确保施工人员及过往行人的安全。

4.施工进度及验收

（1）乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

（2）工程验收应按照国家现行规范、标准及设计要求进行。

（3）工程验收合格后，甲方应支付相应的工程款。

5.付款方式及期限

（1）工程款支付方式：按工程进度分阶段支付。

（2）工程款支付期限：乙方完成工程量达到合同约定比例后，甲方应在5个工作日内支付相应工程款。

6.违约责任

（1）如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

（2）如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停