装修施工合同诉状(3篇).docxVIP

第1篇

地址：[原告地址]

联系电话：[原告联系电话]

被告：[被告姓名或公司名称]

地址：[被告地址]

联系电话：[被告联系电话]

案由：装修施工合同纠纷

诉讼请求：

1.判令被告支付装修工程款人民币[具体金额]元；

2.判令被告承担本案诉讼费用；

3.判令被告承担本案律师代理费人民币[具体金额]元；

4.判令被告承担本案鉴定费用人民币[具体金额]元；

5.判令被告承担本案其他合理费用。

事实与理由：

一、事实

1.2021年5月1日，原告与被告签订了一份装修施工合同，约定由被告承包原告位于[具体地址]的房屋装修工程，工程总造价为人民币[具体金额]元。

2.合同约定，被告应在2021年6月30日前完成装修工程，并达到约定的质量标准。工程验收合格后，原告支付工程款。

3.被告在合同约定的工期内完成了部分装修工程，但未能按期完成全部工程。经双方协商，被告承诺于2021年8月31日前完成剩余工程。

4.至2021年8月31日，被告仍未完成全部装修工程。原告多次与被告协商，要求被告履行合同义务，但被告以各种理由推脱，拒绝支付剩余工程款。

5.原告为了维护自身合法权益，于2021年9月10日委托专业机构对已完成工程进行鉴定，鉴定结果为已完成工程部分质量不合格。

二、理由

1.被告违反了装修施工合同的约定，未按期完成全部装修工程，且已完成工程部分质量不合格，侵犯了原告的合法权益。

2.根据合同约定，被告应承担违约责任，支付原告剩余工程款人民币[具体金额]元。

3.原告为维护自身合法权益，已支付律师代理费人民币[具体金额]元，鉴定费用人民币[具体金额]元，其他合理费用人民币[具体金额]元。

4.被告作为违约方，应承担本案的全部诉讼费用，包括律师代理费、鉴定费用及其他合理费用。

综上所述，为维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。

此致

[法院名称]

附：相关证据材料

1.装修施工合同复印件

2.工程进度及验收记录复印件

3.鉴定报告复印件

4.律师代理费、鉴定费用及其他合理费用凭证复印件

原告：[原告姓名]

日期：[日期]

第2篇

地址：[原告地址]

联系电话：[原告联系电话]

被告：[被告公司名称]

地址：[被告公司地址]

联系电话：[被告公司联系电话]

案由：装修施工合同纠纷

诉讼请求：

1.判令被告履行装修施工合同约定的义务，完成装修工程；

2.判令被告赔偿原告因被告违约造成的经济损失人民币[具体金额]元；

3.判令被告支付原告律师费人民币[具体金额]元；

4.判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由：

一、事实

1.2021年3月1日，原告与被告签订了一份装修施工合同，合同编号为[合同编号]。合同约定，被告负责原告位于[装修地址]的房屋装修工程，包括水电改造、墙面涂料、地板铺设等，总工期为90天。

2.合同签订后，原告按照约定支付了首期装修款人民币[首期款金额]元。然而，被告在施工过程中，未按照合同约定的时间节点完成工程，且施工质量不符合合同约定。

3.经过多次协商，双方未能就装修工程的完成时间和质量达成一致意见。原告认为，被告的行为已构成违约，故向被告发出书面催告，要求被告在收到催告书后15日内完成装修工程，否则将依法提起诉讼。

4.然而，被告在收到催告书后仍未采取任何措施履行合同义务。原告为维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼。

二、理由

1.根据我国《合同法》第一百零七条规定，当事人应当按照约定履行自己的义务。被告在施工过程中，未按照合同约定的时间节点完成工程，且施工质量不符合合同约定，已构成违约。

2.根据《合同法》第一百一十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被告应承担违约责任，赔偿原告因违约造成的经济损失。

3.原告已按照合同约定支付了首期装修款，被告应按照合同约定履行装修义务。被告未履行合同义务，已构成严重违约。

4.原告为维护自身合法权益，支付了律师费人民币[律师费金额]元，被告应承担相应的律师费。

综上所述，原告请求贵院依法判决，支持原告的全部诉讼请求。

此致

[法院名称]

附：相关证据材料

1.装修施工合同复印件

2.首期装修款支付凭证复印件

3.律师费支付凭证复印件

4.双方协商记录复印件

5.被告违约事实的相关证据材料

原告：[原告姓名]

[日期]

第3篇

地址：[原告地址]

联系电话：[原告联系电话]

被告：[被告姓名或公司名称]

地址：[被告地址]

联系电话：[被告联系电话]

案由：装修施工合同纠纷

诉讼请求：

1.判令被告支付装修工程款人民币[具体金额]元；

2.判令被告承担本案诉讼费用；