制式施工合同额(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：________________

甲方（建设单位）：________________

乙方（施工单位）：________________

签订日期：________________

合同签订地点：________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就下列工程项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程类别：________________

5.工程投资估算：________________

6.工程开工日期：________________

7.工程竣工日期：________________

二、合同金额

1.合同总额：人民币_____元整（大写：_____________________元整）。

2.合同金额构成：

-设计费：人民币_____元整；

-材料费：人民币_____元整；

-人工费：人民币_____元整；

-机械费：人民币_____元整；

-其他费用：人民币_____元整。

三、付款方式

1.甲方按照以下进度支付工程款：

-预付款：合同签订后____日内，支付合同总额的_____%；

-进度款：每完成合同总工程量的_____%后，支付相应工程款；

-结算款：工程竣工验收合格后____日内，支付合同总额的_____%；

-保修金：保修期满后____日内，无质量问题退还保修金。

2.付款方式：银行转账或现金支付。

四、施工要求

1.乙方应严格按照国家有关施工规范、标准、工艺和质量要求进行施工。

2.乙方应确保工程质量，按期完成工程。

3.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。

五、工期延误

1.因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方相应的工期延误赔偿金。

2.因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的责任，并支付甲方相应的工期延误赔偿金。

六、质量责任

1.乙方应保证工程质量符合合同约定和国家有关标准。

2.如因乙方施工质量问题导致工程返工或损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（建设单位）：________________

代表人（签字）：________________

乙方（施工单位）：________________

代表人（签字）：________________

附件：

1.工程量清单

2.投资估算书

3.施工图纸

4.其他相关文件

第2篇

标题：制式施工合同额的构成与意义

一、制式施工合同额的构成

1.合同签约价：指在合同签订时，双方根据工程规模、施工难度、材料价格等因素协商确定的工程总额。

2.不可预见费：指在施工过程中可能发生的意外事件、政策调整等不可预见因素导致的额外费用。

3.材料价格波动风险金：为应对材料价格波动风险，保障工程顺利实施，合同中约定的一定比例的风险金。

4.人工费：指施工过程中，人工工资、福利、社会保险等费用。

5.施工机械使用费：指施工过程中，施工机械的折旧、维修、保养等费用。

6.管理费：指承包人在施工过程中发生的各项管理费用，如项目管理费、财务费等。

7.利润：指承包人在完成工程后，根据合同约定获得的利润。

二、制式施工合同额的意义

1.明确双方权利义务：制式施工合同额的确定，有助于明确承包人和业主的权利义务，确保合同执行的公平性。

2.规范施工行为：合同额的确定有助于规范施工行为，确保工程质量和进度。

3.保障工程顺利进行：合同额的确定有利于保障工程顺利进行，避免因费用问题导致的工程纠纷。

4.优化资源配置：制式施工合同额的确定有助于优化资源配置，提高工程效益。

5.降低风险：通过约定不可预见费和材料价格波动风险金，降低施工过程中的风险。

三、制式施工合同额的调整

1.实际完成工作量调整：在施工过程中，根据实际完成的工作量，对合同额进行相应调整。

2.材料价格变动调整：根据市场材料价格变动情况，对合同额进行相应调整。

3.政策调整：根据国家政策调整，对合同额进行相应调整。

总之，制式施工合同额在施工合同中具有重要意义。它有助于明确双方权利义务，规范施工行为，保障工程顺利进行。在合同签订过程中，双