2022年施工合同简单格式5篇范文.docxVIP

2022年施工合同简单格式5篇范文

2022年施工合同简单格式1

委托方：（以下简称甲方）

承揽方：（以下简称乙方）

经友好协商，木着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为确定双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵照执行。

一、主要要求：

（一）工程项目名称：

（二）承揽施工内容：

（三）施工地点：

（四）楼层高度：一层米，二层米，三层米，四层米，五层米

（五）预算总造价：

（六）技术资料及图纸提供方法：

二、施工时间：

本合同内容从—年—月—日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

三、付款方式

四、施工、拆除与设计变更：

乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。

施工过程中甲方应积极配合乙方现场的.协调工作。

施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。

工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九章奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方—元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的—％支付滞纳金。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方—元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方—元，作为奖励。

9.3乙方遵照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增进优质价款外,甲方支付乙方—元，作为奖励。

9.4乙方应妥善保障甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（囊括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（囊括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十章争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由—仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第十一条其它约定

第十二条附则

12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本—份,甲方执—份,乙方执—份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件

施工图纸或作法说明

⑵工程项目一览表

工程预算书

甲方提供货物清单

会议纪要

设计变更

⑺其他

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

单位地址：单位地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮码：邮码：

户名：户名：

帐号：帐号：

年月日年月日

2022年施工合同简单格式5

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把脩州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为确定双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款,以致共同遵照：

一、工程项目

1、工程名称：—经济适用房。

2、工程地址：—中兴大道。

3、工程范畴：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容；

4、总建筑面积约13864m2(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门；

6、承包方式：一次性固定单价合同，囊括一切不可预见费用；

7、承包单价：1750元每平方米，工程款预计：2426万(含税金)；

8、强弱电工程;设计囊括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖