建设工程合同模板zip(3篇).docxVIP

第1篇

一、合同名称

建设工程施工合同

二、合同编号

[此处填写合同编号]

三、合同签订日期

[此处填写合同签订日期]

四、合同双方

甲方（建设单位）：[此处填写甲方名称]

乙方（施工单位）：[此处填写乙方名称]

五、工程概况

1.工程名称：[此处填写工程名称]

2.工程地点：[此处填写工程地点]

3.工程规模：[此处填写工程规模]

4.工程类型：[此处填写工程类型]

5.工程合同总价：[此处填写工程合同总价]

六、工期

1.工程开工日期：[此处填写工程开工日期]

2.工程竣工日期：[此处填写工程竣工日期]

3.工期延误赔偿：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。

七、工程款支付

1.付款方式：[此处填写付款方式，如：按月进度付款、分阶段付款等]

2.付款比例：[此处填写付款比例，如：工程进度达到20%支付10%，达到50%支付20%，以此类推]

3.付款时间：[此处填写付款时间，如：每月25日前支付当月工程款]

4.逾期付款违约金：如甲方逾期付款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价千分之二的违约金。

八、工程变更

1.工程变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。

2.工程变更后，工程量、工程款及工期应相应调整。

3.因工程变更导致工程量增加或减少，工程款按实际发生调整。

九、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工。

2.工程质量验收标准：[此处填写工程质量验收标准]

3.工程质量保修期：[此处填写工程质量保修期]

十、安全生产

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。

2.乙方应配备必要的安全防护设施，对施工现场进行安全检查。

3.发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方。

十一、违约责任

1.甲方违约责任：[此处填写甲方违约责任]

2.乙方违约责任：[此处填写乙方违约责任]

十二、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十四、合同附件

1.工程施工图纸

2.工程量清单

3.其他相关文件

附件清单：

[此处填写附件清单]

请将以上内容整理成Word文档，并命名为“建设工程合同模板.zip”，以便于您在签订合同时参考。

第2篇

以下是一份建设工程合同模板，您可以根据实际情况进行调整和补充。请注意，以下内容仅供参考，具体合同条款请根据国家相关法律法规及实际情况进行制定。

---

建设工程合同

合同编号：____________________________

甲方（建设单位）：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：____________________________

联系电话：____________________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________________

地址：____________________________

法定代表人：____________________________

联系电话：____________________________

鉴于甲方需在____________________________地址建设____________________________工程，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方经协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________________

1.2工程地点：____________________________

1.3工程规模：____________________________

1.4工程类型：____________________________

1.5工程概算投资：人民币____________________________元整

第二条合同工期

2.1工程总工期：____________________________（天/月/年）

2.2工期延误责任：因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币____________________________元作为违约金。

第三条工程质量

3.1工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准及设计要求。

3.2工程验收：工程竣工后，双方应按国家有关施工质量验收规定进行验收，验收合格后，甲方应在____________