二零二五年度10KV配电站升级改造施工合同正本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度10KV配电站升级改造施工合同正本

二零二五年度10KV配电站升级改造施工合同正本

甲方（建设单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需对位于____________________的10KV配电站进行升级改造，乙方愿意承担该工程的施工任务。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程工期：自合同签订之日起____个月。

第二条工程造价与付款方式

2.1工程造价：人民币____元整（大写：____元整）。

2.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；

（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；

（3）工程竣工验收合格并投入使用后，甲方支付乙方工程总价款的____%；

（4）工程质量保修期内，甲方按约定的保修金比例支付乙方。

第三条施工要求

3.1乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。

3.2乙方应按照甲方提供的图纸、施工方案和技术要求进行施工。

3.3乙方应严格按照工期完成施工任务，如有延误，应承担相应的违约责任。

第四条甲方义务

4.1甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款项。

4.2甲方应提供施工现场及所需的配合条件。

4.3甲方应按照规定及时组织工程验收。

第五条乙方义务

5.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。

5.2乙方应按时参加工程例会，及时解决施工中出现的问题。

5.3乙方应妥善保管施工图纸、资料等，不得随意丢弃或泄露。

第六条违约责任

6.1若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。

6.2若乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付____%的违约金。

6.3若双方任何一方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。

7.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

第八条合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

第九条合同解除

9.1在合同履行期间，任何一方如需解除合同，应提前____个月书面通知对方，并说明理由。

第十条其他

10.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

10.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

签署页

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：____年____月____日