施工工程工期按时承诺函（6篇）.docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

施工工程工期按时承诺函（6篇）

施工工程工期按时承诺函第1篇

承诺书编号：__________。

1.定义条款

1.1本承诺书所指的施工工程项目为__________工程（以下简称“本项目”）。

1.2本项目涉及的所有施工活动、技术要求、质量标准及相关责任均在本承诺书范围内界定。

1.3__________指本承诺涉及的特定技术参数，具体内容以双方签订的施工合同附件为准。

1.4工期承诺指承诺方按照合同约定完成本项目全部施工内容的期限，自项目开工之日起计算。

1.5任何因不可抗力导致的工期延误，承诺方将依据合同条款及相关法律法规予以说明并申请延期。

2.承诺范围

2.1实施主体

承诺方为__________公司（以下简称“承诺方”），具备相应的施工资质及项目管理体系，全权负责本项目的施工组织与执行。

2.2实施对象

本项目施工范围包括但不限于__________（具体施工区域或内容），所有工程量以双方签订的施工合同及图纸为准。

2.3实施标准

承诺方将严格按照__________（如国家或行业施工规范名称）及相关技术标准执行，保证工程质量符合设计要求及合同约定。

3.保障机制

3.1资金保障

承诺方保证在本项目执行期间，资金投入充足，专款专用，保证施工进度不受资金短缺影响。如需追加投资，承诺方将及时与甲方沟通并达成一致。

3.2人员保障

承诺方将组建专业的项目管理团队，配备足额且具备相应资质的施工人员，保证人力资源满足项目需求。

3.3技术保障

承诺方将采用先进施工工艺及设备，并建立质量控制体系，对关键工序进行专项监控，保证技术方案可行且高效。

4.违约认定

4.1轻微违约

如承诺方因非主观故意或不可抗力导致工期延误不超过合同约定的__________日，视为轻微违约。承诺方将承担相应的工期补偿责任，但无需支付违约金。

4.2重大违约

如承诺方因管理不善、资源调配不当或违反合同核心条款导致工期延误超过合同约定的__________日，或出现重大质量，视为重大违约。承诺方将承担合同约定的违约责任，包括但不限于支付违约金、解除合同及承担相关损失。

5.争议解决

5.1协商

双方在履行本承诺书过程中发生争议，应首先通过友好协商解决，协商期限不超过__________日。

5.2仲裁

如协商未果，双方同意将争议提交至__________仲裁委员会（根据《_________仲裁法》第__条），仲裁裁决为终局。

5.3诉讼

如双方未约定仲裁，争议将提交至工程所在地人民法院（根据《_________民事诉讼法》第__条），由法院依法裁决。

承诺人签名：__________

签订日期：__________

施工工程工期按时承诺函第2篇

1.总则

本承诺函由承诺人（以下简称“我方”）就施工工程项目（项目名称：__________）的工期按时完成事宜，向受益人（以下简称“贵方”）作出如下承诺，以资共同遵守。

2.承诺事项

我方郑重承诺：

（1）严格遵循合同约定的工期要求，保证项目于__________年__________月__________日前完工并交付使用；

（2）在承诺有效期内（本承诺有效期自__________至__________），全面负责项目施工进度管理，保证施工资源投入充足，避免因我方原因导致的工期延误；

（3）项目质量标准：主体工程及附属设施的质量必须达到合同约定的验收要求，其中__________指标达到GB/T__________标准，并接受贵方及第三方监理机构的监督检查。

3.双方责任

（1）我方承担因自身原因未能按时完工的全部责任，包括但不限于窝工、误期赔偿等；

（2）贵方应按时提供施工所需条件及配合资料，如因贵方原因导致工期延误，我方工期承诺相应顺延；

（3）如发生不可抗力事件，我方应在事件发生后24小时内书面通知贵方，并采取措施减少损失，工期相应调整。

4.附则

本承诺函作为合同附件，与合同具有同等法律效力。本承诺函一式两份，我方执一份，贵方执一份，自双方签字盖章之日起生效。

承诺人（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

施工工程工期按时承诺函第3篇

施工工程工期按时承诺函

一、基本约定

甲方与乙方就__________工程（以下简称“本工程”）签订施工合同，明确约定本工程总工期为__________天，自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工。为保证工程按期完成，乙方根据合同约定及