玻璃幕墙工程现场施工承包协议模板合同6篇.docxVIP

玻璃幕墙工程现场施工承包协议模板合同6篇

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，承包人应承担的主要责任是什么？()

A.按时完成工程

B.确保工程质量

C.负责工程验收

D.提供工程图纸

2.以下哪项不属于玻璃幕墙工程现场施工承包协议的主要内容？()

A.工程范围和内容

B.工程进度安排

C.施工安全措施

D.付款方式

3.根据玻璃幕墙工程现场施工承包协议，以下哪种情况承包人不需要承担责任？()

A.由于设计原因导致的工程质量问题

B.由于材料供应商原因导致的工程质量问题

C.由于自然灾害导致的工程损坏

D.由于施工人员操作不当导致的工程质量问题

4.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，关于工程款的支付，以下哪种说法是正确的？()

A.承包人完成工程后一次性支付全部工程款

B.承包人每完成一定比例的工程即支付相应比例的工程款

C.业主方根据工程进度自行决定支付金额

D.工程款支付由第三方监管

5.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，关于工期延误的处理，以下哪种说法是正确的？()

A.由于承包人原因导致的工期延误，由承包人承担全部责任

B.由于业主方原因导致的工期延误，由业主方承担全部责任

C.由于不可抗力导致的工期延误，双方各自承担责任

D.工期延误责任由双方协商决定

6.以下哪项不属于玻璃幕墙工程现场施工承包协议中的验收标准？()

A.符合国家相关标准和规范

B.符合设计图纸要求

C.施工单位自检合格

D.业主方满意

7.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，关于违约责任，以下哪种说法是正确的？()

A.一方违约，另一方只能要求赔偿损失

B.一方违约，另一方可以要求解除合同

C.一方违约，双方协商解决或提交仲裁

D.违约责任由双方自行承担

8.根据玻璃幕墙工程现场施工承包协议，以下哪种情况承包人不需要提供工程图纸？()

A.设计变更

B.施工图设计

C.技术交底

D.验收报告

9.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，关于保修期的规定，以下哪种说法是正确的？()

A.保修期自工程验收合格之日起计算

B.保修期自工程开工之日起计算

C.保修期自工程合同签订之日起计算

D.保修期由双方协商确定

10.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，关于保密条款，以下哪种说法是正确的？()

A.双方应共同保守工程秘密，不得泄露给第三方

B.仅承包人需要保守工程秘密，业主方不需要

C.仅业主方需要保守工程秘密，承包人不需要

D.保密条款仅适用于设计图纸

二、多选题(共5题)

11.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，以下哪些条款是双方应特别注意的？()

A.工程进度安排

B.材料供应责任

C.工程质量和验收标准

D.付款方式和期限

E.违约责任

12.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，以下哪些情况可能导致工期延误？()

A.设计变更

B.施工过程中发现重大质量问题

C.天气原因导致的停工

D.业主方提供的材料不符合要求

E.承包方施工效率低下

13.根据玻璃幕墙工程现场施工承包协议，以下哪些行为构成违约？()

A.承包方未按时完成工程

B.承包方提供的材料不符合质量要求

C.业主方未按约定支付工程款

D.承包方未按约定进行工程维护

E.业主方单方面解除合同

14.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，关于工程质量，以下哪些是双方应遵守的规定？()

A.符合国家相关标准和规范

B.符合设计图纸要求

C.采取必要的质量保证措施

D.及时进行质量检查和验收

E.提供完整的工程质量记录

15.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，以下哪些是解决合同争议的途径？()

A.双方协商

B.仲裁

C.诉讼

D.政府调解

E.行业协会调解

三、填空题(共5题)

16.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，合同双方应明确约定工程的具体范围和内容，通常包括建筑物的哪些部位和系统？

17.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，通常要求承包方按照设计图纸和技术规范进行施工，若设计图纸发生变更，应在多少天内通知承包方？

18.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，若由于承包方原因导致工程延误，应承担怎样的违约责任？

19.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，质量保证期通常自工程验收合格之日起计算，一般为多少年？

20.在玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，若发生争议，双方应首先通过什么方式解决？

四、判断题(共5题)

21.玻璃幕墙工程现场施工承包协议中，承