2025年城市改造项目专用配电系统安装施工合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年城市改造项目专用配电系统安装施工合同

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方城市改造项目专用配电系统安装施工事宜，达成如下协议：

第一条项目概况

1.1项目名称：_______城市改造项目专用配电系统安装工程

1.2项目地点：_______

1.3项目内容：包括但不限于配电系统设计、设备采购、安装、调试、验收等。

1.4项目投资：_______万元人民币

1.5工期：_______（自合同生效之日起算）

第二条合同金额及支付方式

2.1合同总价：_______万元人民币

2.2付款方式：

（1）合同签订后_______日内，乙方收到甲方支付合同总价_______%的预付款；

（2）工程验收合格后_______日内，甲方支付合同总价_______%的进度款；

（3）工程竣工验收合格并投入使用后_______日内，甲方支付合同总价_______%的结算款；

（4）质保期满无质量问题后_______日内，甲方支付合同总价_______%的尾款。

第三条工程质量

3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家有关标准。

3.2甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查，对不符合要求的工程有权要求乙方进行返工、修复或拆除。

第四条工程进度

4.1乙方应按合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_______元人民币的违约金。

4.2甲方有权根据实际情况要求乙方调整施工进度，乙方应予以配合。

第五条施工安全

5.1乙方应严格按照国家及行业相关安全规定进行施工，确保施工安全。

5.2发生安全事故时，乙方应及时上报甲方，并积极配合甲方进行处理。

第六条隐蔽工程及变更

6.1隐蔽工程施工前，乙方应向甲方提交书面报告，经甲方同意后方可施工。

6.2因设计变更、不可抗力等因素导致工程量增减时，经甲乙双方协商一致后，可调整合同金额及工期。

第七条知识产权

7.1乙方在施工过程中产生的技术资料、图纸等知识产权归乙方所有。

7.2未经甲方书面同意，乙方不得将本合同涉及的知识产权转让、出租或用于其他用途。

第八条违约责任

8.1如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。

8.2如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金。

8.3如任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的法律责任。

第九条争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

9.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十条合同生效及终止

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同履行完毕或因其他原因终止时，本合同自动失效。

第十一条其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

11.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

签订日期：________________

甲方信息：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

乙方信息：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________