工程如期竣工交付保证承诺书[3篇].docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

工程如期竣工交付保证承诺书[3篇]

工程如期竣工交付保证承诺书第1篇

承诺书编号：__________。

1.定义条款

在本承诺书中，下列术语具有特定含义：

1.1工程项目指本承诺涉及的特定工程项目名称及范围。

1.2竣工交付指按照合同约定完成工程项目所有施工内容，并通过竣工验收，正式交付使用。

1.3实施主体指承担工程项目建设的施工单位及相关责任方。

1.4实施对象指工程项目建设的所有参与方，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位及施工单位。

1.5实施标准指本项目应遵循的国家及行业相关技术标准、规范及合同约定标准。

1.6竣工验收指根据《建设工程质量管理条例》相关规定，由建设单位组织设计、施工、监理等单位共同对工程项目进行的验收程序。

2.承诺范围

2.1实施主体

本承诺由实施主体即施工单位作出，施工单位承诺全面履行合同约定的施工义务，保证工程项目按照合同约定的工期、质量及安全标准完成建设。

2.2实施对象

本承诺适用于工程项目建设的所有参与对象，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位及施工单位，各方均应按照合同约定及本承诺内容履行相应责任。

2.3实施标准

工程项目应严格遵循国家及行业相关技术标准、规范及合同约定标准，保证工程质量符合设计要求，并满足竣工验收条件。具体标准包括但不限于《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB502042015）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等。

3.保障机制

3.1资金保障

实施主体承诺保证项目资金充足，按照合同约定及时支付工程款项，并设立专项账户用于项目资金管理，保证工程建设的顺利推进。如资金出现短缺，实施主体将积极筹措资金，并书面通知建设单位及相关方。

3.2人员保障

实施主体承诺配备足够的专业技术人员及施工人员，保证项目团队具备相应的资质及经验，并定期进行安全生产及技能培训，保证人员配置符合工程建设的实际需求。

3.3技术保障

实施主体承诺采用先进施工技术及设备，并严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量符合合同约定标准。如遇技术难题，实施主体将及时组织专家进行技术攻关，并书面报告建设单位及相关方。

4.违约认定

4.1轻微违约

如实施主体未按合同约定时间完成部分施工内容，但未影响项目整体工期及竣工验收，且能够及时采取补救措施，视为轻微违约。轻微违约情况下，实施主体应向建设单位支付违约金，违约金金额为合同总价的千分之五，并书面报告原因及整改措施。

4.2重大违约

如实施主体未按合同约定时间完成全部施工内容，导致项目整体工期延误超过合同约定的百分之三十，或工程质量不符合竣工验收标准，或出现重大安全，视为重大违约。重大违约情况下，实施主体应承担全部责任，并赔偿建设单位因此遭受的损失，损失金额包括但不限于合同总价的百分之五十及直接经济损失。

5.争议解决

5.1协商

如各方在履行本承诺过程中发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成，可提交第三方调解。

5.2仲裁

协商不成的，应提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁，仲裁依据为《_________仲裁法》相关规定。

5.3诉讼

如仲裁不成立或各方另有约定，应向工程所在地人民法院提起诉讼，诉讼依据为《_________民事诉讼法》相关规定。

承诺人签名：__________

签订日期：__________

工程如期竣工交付保证承诺书第2篇

合同编号：__________

一、承诺事项定义

1.1本单位承诺__________事项符合国家相关标准，并满足合同约定的工期、质量和安全要求。

1.2本单位承诺按照合同约定的技术规范和施工方案，全面负责工程项目的实施，保证工程如期竣工交付。

二、实施准则

2.1本单位承诺严格遵守国家及地方有关工程建设法律法规，建立健全项目管理制度，保证工程实施过程中的合规性。

2.2本单位承诺配备合格的专业技术人员和设备，制定科学合理的施工计划，并严格按照计划执行，保证工程进度不受影响。

2.3本单位承诺加强施工现场安全管理，落实安全生产责任制，防止安全发生。

三、违约责任

3.1若本单位未能按时完成工程竣工交付，每逾期一日，应向对方支付合同总价款__________%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的__________%。

3.2若本单位工程质量不符合合同约定标准，应承担修复或返工责任，并赔偿由此造成的损失。

3.3若本单位因违反承诺事项给对方造成其他损失的，应承担全部赔偿责任。

四、生效条款

4.1本承诺书自双方签字盖章之日起生效。

4.2本承诺书一式__________份，甲乙双方各执___