园林景观工程施工承包合同.docxVIP

园林景观工程施工承包合同

合同编号：XXX2024LYXXX

签订地点：XXX市XXX区

签订日期：2024年月日

甲方（发包人）：XXX有限公司

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXX

住所地：XXX市XXX区XXX路XXX号

法定代表人：XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX，电话：XXXXXXXXXXX）

乙方（承包人）：XXX园林建设有限公司

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXX

住所地：XXX市XXX区XXX路XXX号

法定代表人：XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX，电话：XXXXXXXXXXX）

鉴于甲方拟在XXX地块实施园林景观工程，乙方具备相应施工资质与履约能力，双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号，2019年修订）《园林绿化工程建设管理规定》（建城〔2017〕251号）及《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第16号）等现行法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本园林景观工程施工承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一章词语定义与合同文件

1.1词语定义

1.1.1“合同”指本合同正文、附件、补充协议、设计变更、会议纪要、签证单、往来函件等构成合同组成部分的全部文件。

1.1.2“图纸”指经甲方书面确认并由设计单位XXX设计院出具的施工图纸、效果图、大样图、节点图及BIM模型。

1.1.3“规范”指国家、行业、地方现行有效且必须强制执行的技术规范、验收规范、操作规程、图集及环保、消防、安全文明施工等管理规定。

1.1.4“不可抗力”指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、洪水、疫情、政府禁令、战争、罢工等，其认定以《民法典》第一百八十条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释（一）》第三十三条为准。

1.2合同文件解释顺序

（1）补充协议；（2）本合同正文；（3）中标通知书（如有）；（4）招标文件及澄清文件；（5）投标函及其附录；（6）图纸；（7）工程量清单及报价表；（8）规范；（9）会议纪要、签证单、往来函件。同一顺序文件内容不一致时，以时间在后且经双方签字盖章确认的文件为准。

第二章工程概况

2.1工程名称：XXX地块园林景观工程。

2.2工程地点：XXX市XXX区XXX路与XXX街交叉口东北角。

2.3工程内容：红线范围内软景（种植土回填、乔木、灌木、地被、草坪、水生植物）、硬景（园路、广场、景墙、廊架、景石、雕塑基座、水景、泳池、儿童活动场地、运动场地、停车场、围墙、挡墙、台阶、栏杆、树池、坐凳、排水沟、雨水花园）、安装（给排水、喷灌、照明、音响、监控、雾森、强弱电预埋）、附属（标识系统、城市家具、艺术品安装、海绵城市设施、土壤改良、病虫害防治、两年养管）等施工图全部内容。

2.4工程承包方式：施工总承包，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包养管、包风险（除本合同明确约定由甲方承担的风险外）。

2.5工程面积：景观总面积约XXX平方米，其中软景面积约XXX平方米，硬景面积约XXX平方米，水景面积约XXX平方米。

2.6工程立项及规划批文：立项批复文号XXX发改投〔2023〕XXX号，建设工程规划许可证编号XXX规建字第XXX号，施工许可证编号XXX施工许字第XXX号（甲方负责办理，乙方配合）。

第三章合同工期

3.1计划开工日期：2024年月日（以总监理工程师签发并经甲方书面确认的开工令为准）。

3.2计划竣工日期：2024年月日。

3.3总日历天数：XXX天。

3.4节点工期：

（1）场地移交及测量放线完成：T+7天；

（2）种植土回填及地形塑造完成：T+30天；

（3）给排水、电气管线预埋及井室完成：T+45天；

（4）硬景结构及饰面完成：T+90天；

（5）乔木、灌木、地被种植完成：T+120天；

（6）灯具、喷头、音响、监控安装调试完成：T+135天；

（7）竣工预验收：T+145天；

（8）竣工验收备案及移交：T+150天。

3.5工期顺延：因甲方原因导致停工的，经甲方代表及总监理工程师书面确认后工期顺延；因不可抗力连续停工超过7天的，自第8天起工期顺延；乙方应在事件发生后3日内书面提出工期顺延申请，逾期视为放弃。

3.6逾期违约金：因乙方原因未能按期竣工，每逾期1日，乙方按合同总价0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过30日，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部