建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，法律依据充分.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，法律依据充分

一、模板核心说明（法律依据适配要点）

本模板严格依据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第五百零九条、第五百七十七条、第八百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号，以下简称《建工司法解释一》）全条款及《中华人民共和国民事诉讼法》管辖、举证相关规定编制，法律依据覆盖合同效力认定、工程款结算、利息计付、质量责任、优先受偿权行使等核心争议点。

模板核心优势在于“主张与法条精准对应”：每一项诉讼请求均标注对应法律依据，事实与理由部分按“法条依据-事实佐证-责任认定”逻辑撰写，同时预设常见抗辩的法律反驳框架，确保文书既符合司法裁判标准，又能为当事人提供明确的法律支撑指引。模板适配房建、市政、公路、水利等全工程类型及承包人、发包人、实际施工人等各类主体，采用纯文本格式，下载后按提示填写即可使用，兼顾专业性与实操性。

法律适用提示：1.合同无效但工程验收合格的，工程款主张适用《建工司法解释一》第二条；2.欠付工程款利息计付适用《建工司法解释一》第十七条、第十八条；3.建设工程价款优先受偿权行使需符合《民法典》第八百零七条及《建工司法解释一》第三十五条至第四十二条规定，行使期限为十八个月；4.工期争议、质量责任认定需对应《建工司法解释一》第十一条至第十五条、第十九条至第二十一条规定提交证据。

二、民事起诉状（建设工程施工合同纠纷·法律依据充分版）

（一）当事人信息（法律依据：《民事诉讼法》第一百二十二条，确保主体资格合法）

1.原告

主体类型：□自然人（实际施工人）□法人（施工企业/发包人）□其他组织（项目部/联营体，需提供合法授权文件）

（自然人主体，实际施工人适用）

姓名：____________________性别：______民族：____________________

出生年月：______年____月____日身份证号码：____________________联系电话：____________________

住所地：____________________（户籍所在地/经常居住地，明确至门牌号；经常居住地需提供连续居住满一年证明）

主体资格说明（依据《建工司法解释一》第二十六条）：系案涉__________工程（工程名称）实际施工人，承接__________工序施工，与__________（承包人名称）存在□挂靠□违法分包□转包关系，签订《__________施工协议》（编号：__________），已按约定完成施工任务且工程验收合格，具备本案合法诉讼主体资格，有权向发包人、转包人/违法分包人主张权利。

（法人/其他组织主体）

名称：____________________（与营业执照、公章、中标通知书全称一致）统一社会信用代码：____________________

法定代表人/负责人：____________________职务：____________________联系电话：____________________

住所地：____________________（主要办事机构所在地；非注册地需提供办公场地使用证明）

主体资格说明（依据《建工司法解释一》第一条）：□施工企业：具备__________等级__________工程施工资质（资质证号：__________），无超越资质、借用资质情形，合同签订及履约合法；□发包人：系案涉工程合法建设单位，项目立项文号：__________，已履行项目审批手续。

2.被告（按责任链条列明，依据《建工司法解释一》第二十五条、第二十六条）

第一被告（核心责任主体）

主体类型：□自然人□法人□其他组织

（自然人）姓名：____________________身份证号码：____________________住所地：____________________联系电话：____________________

（法人/其他组织）名称：____________________统一社会信用代码：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________联系电话：____________________

责任依据：□发包人，拖欠案涉工程款项；□总承包人，违法分包/转包工程后拖欠工程款；□专业分包人，未按约定支付施工报酬，应承担对应付款责任及违约责任。

（第二被告及以上，按需添加）

名称/姓名：____________________统一社会信用代