建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，电子档+纸质档通用.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，电子档+纸质档通用

（双档通用核心说明：本模板专为电子档编辑与纸质档打印双重场景设计，格式严格遵循法院立案规范，电子档可直接编辑填空、适配Word/Excel等常用办公软件，纸质档打印后排版工整、留白合理，适配A4纸左侧装订要求。覆盖工程款拖欠、质保金返还、挂靠施工等全场景纠纷，要素精准无冗余，双档使用均无需二次调整格式，高效适配立案提交需求。）

（双档使用提示：电子档编辑时，□勾选项可直接替换为“√”，空白处填写内容后格式自动对齐；纸质档打印后，勾选项用黑色签字笔勾选，空白处手写内容需工整清晰，签名盖章处预留充足位置，确保符合法院文书形式要求。）

一、当事人信息（双档适配：填项对齐、留白合理，电子编辑/纸质填写均便捷）

（一）原告（按身份类型勾选填写，信息与证件一致，双档排版无错乱）

□自然人（实际施工人/个体承包人）

姓名：____________________性别：□男□女民族：____出生日期：______年____月____日

公民身份号码：____________________住址：____________________省______市______区______街道______号

联系电话：____________________备用电话：____________________

补充信息：□挂靠______单位施工（注明被挂靠单位全称）□独立施工身份佐证：____________________（如施工确认单、工资记录）

□法人/其他组织（承包人/工程总承包单位）

单位名称：____________________统一社会信用代码：____________________

住所地：____________________省______市______区______街道______号

法定代表人：____________________职务：____________________联系电话：____________________（办公固话+手机号）

补充信息：资质等级：____________________资质证书编号：____________________（承包人必填）

□委托诉讼代理人

姓名：____________________身份：□律师□公民代理证件编号：____________________

工作单位/律所名称：____________________代理权限：特别授权

（特别授权范围：代为承认、变更、放弃诉讼请求，和解、调解，申请财产保全、鉴定，代收法律文书及款项）

（二）被告（精准锁定主体，填项简洁，双档使用均无格式问题）

1.核心被告（合同相对方，必填）

□自然人：姓名：____________________身份证号：____________________住址：____________________电话：____________________

□法人/其他组织：单位名称：____________________统一社会信用代码：____________________住所地：____________________

法定代表人：____________________电话：____________________单位性质：□机关□事业单位□国企□民营企业

违约事实：____________________（如“拖欠工程款XX元”“逾期验收阻碍付款”）

2.连带被告（按需添加，无则删除本部分）

单位名称/姓名：____________________完整身份信息：____________________

连带责任依据：____________________（如“违法分包需连带担责”“发包人在欠付工程款范围内担责”）

二、案由（双档固定表述：格式规范，电子编辑不窜行，纸质打印清晰）

建设工程施工合同纠纷（依据《民事案件案由规定》第100条第（三）项）

三、诉讼请求（双档适配：条款分明、金额留白充足，便于填写与核对）

判令被告一向原告支付□工程款□质保金□违约金人民币__________元（大写：____________________圆整）；

判令被告一向原告支付逾期付款利息（以__________元为基数，自______年____月____日起至实际清偿之日止，按□合同约定利率□LPR计算，暂计至起诉日__________元）；

判令原告对案涉____________________工程（地址：____________________省______市______区______街道______号）折价或拍卖价款，在__