建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，专业法务推荐.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，专业法务推荐

（法务批注：本模板由资深建工领域法务结合实操经验优化，严格遵循《民法典》《建工合同司法解释（一）》及最高法要素式文书规范，适配工程款、质量、工期、质保金等全场景纠纷，兼顾立案合规性、庭审对抗性与文书专业性，已在百余起建工纠纷案件中实际应用，可直接作为诉讼文书使用）

民事起诉状

一、当事人信息（法务核心提示：主体适格为立案第一要务）

（法务批注：需严格核实主体身份信息，法人需通过国家企业信用信息公示系统确认存续状态、注册资本及经营范围；实际施工人需留存施工投入凭证佐证主体资格，避免因主体不适格被裁定驳回）

□原告（权利主张方）：

主体类型：□自然人（实际施工人）□法人/其他组织（施工企业/分包单位）□联合体（需附联合协议）

姓名/单位名称：____________________（与公章、营业执照、合同签章完全一致，不得简称）

证件号码/统一社会信用代码：____________________（自然人填身份证号，法人填完整代码，无错漏）

住址/住所：____________________（自然人填经常居住地，法人填工商登记住所地，精确至楼层房间号）

联系电话：____________________（留存2个有效号码，法人需含法定代表人及对接人电话）

法务补充项：施工资质等级____________________（附资质证书复印件，无资质需注明，适配实际施工人认定）；合同相对方关系____________________（如“总包方与分包方”“发包人与实际施工人”）

□被告（责任承担方，法务建议：按责任优先级列明，便于锁定核心偿债主体）：

第一被告（合同相对方，必填）：

姓名/单位名称：____________________，证件号码/统一社会信用代码：____________________

住址/住所：____________________（工商登记地址，作为法院送达优先地址），法定代表人：____________________

联系电话：____________________，责任性质：____________________（如“发包人，欠付工程款本金及利息”）

第二被告（连带责任人，法务建议：非必要不遗漏，需明确法律依据）：

姓名/单位名称：____________________，住址/住所：____________________，证件号码：____________________

连带依据：____________________（需援引具体法律条文，如“依据《建工解释一》第43条，作为发包人在欠付工程款范围内担责”）

委托代理人（法务推荐：律师代理优先，需明确授权范围）：

姓名：____________________，律师执业证号：____________________，律所名称：____________________

联系电话：____________________，代理权限：____________________（特别授权需列明：代为承认、变更、放弃诉讼请求，进行和解、调解等）

二、管辖法院（法务批注：专属管辖不可突破，避免管辖异议风险）

□法定管辖（建工纠纷默认适用，优先选择）：

本案由案涉____________________工程（全称+精确地点，如“XX市XX区XX商业综合体地基与基础工程”）所在地____________________人民法院管辖（依据《民事诉讼法司法解释》第28条，建设工程施工合同纠纷专属管辖）。

□约定管辖（法务提示：需满足“不违反专属管辖、级别管辖”前提，有明确条款方可适用）：

本案由____________________人民法院管辖（依据《建设工程施工合同》第______条约定，该条款内容为“____________________”，合法有效且不违反专属管辖规定）。

三、诉讼请求（法务优化：精准量化、依据充分，无模糊表述）

（法务批注：诉求需可执行、可量化，每项诉求均对应法律依据，避免因表述瑕疵被要求补正，同时为后续调解、执行预留空间）

1.判令第一被告向原告支付欠付工程款人民币__________元（小写，保留两位小数），大写：____________________元整（计算明细：合同约定总价__________元+工程签证增项__________元-已支付工程款__________元-合法扣款__________元）；

2.判令第一被告向原告支付逾期付款利息（以__________元为基数，按□合同约定______%年利率□全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），自______年____月____日（应付未付次日）起计算至款项实际清