建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，细节拉满不踩雷.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，细节拉满不踩雷

【细节提示】：本模板精准规避建工纠纷起诉状12大高频踩雷点（主体信息不全、诉求模糊、工期/价款表述不清、证据链断裂等），每个条款均补充细节指引，从信息填写到内容表述全程兜底，既符合法院要素式审理要求，又能从源头杜绝因细节疏漏导致的立案被驳回、诉求不被支持等问题，下载后按指引填写即可，无需担心踩坑。

原告（细节兜底：身份信息完整，规避主体不适格踩雷）：

□自然人（实际施工人/个体承包人，需明确身份，避免踩“主体模糊”坑）

姓名：【XXX】，性别：【男/女】，民族：【XXX】，【XXXX年XX月XX日】出生，公民身份号码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】（逐位核对，避免填错），

经常居住地：【XX省XX市XX区XX街道XX号XX单元XX室】（附房产证/租赁备案证明，规避“送达地址无效”踩雷），

户籍所在地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】（备用地址，防止文书拒收），

联系电话：【XXXXXXXXXXX】，备用电话：【XXXXXXXXXXX】（至少留2个，避免失联踩雷）；

□法人/其他组织（承包/发包单位，规避“资质/信息不符”踩雷）

名称：【XX建设工程有限责任公司】（与营业执照完全一致，一字不差），

统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】（从营业执照复印件逐位抄录，避免错漏），

住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】（与工商登记地址一致，不填实际经营地），

法定代表人：【XXX】（姓名+职务完整填写，职务与营业执照一致），职务：【执行董事/总经理】，

联系电话：【XXXXXXXXXXX】（办公电话+法人手机号，双重保障），

施工资质等级：【房屋建筑工程施工总承包贰级】（若为承包方，需填写对应资质，规避“无资质起诉”踩雷）；

□委托代理人（规避“代理权限瑕疵”踩雷）

姓名：【XXX】，【XX律师事务所专职律师/公司在职员工】（明确身份，非亲属/朋友代理），

执业证号/身份证号：【XXXXXXXXXX】（律师填执业证号，员工填身份证号），

联系电话：【XXXXXXXXXXX】，

代理权限：【特别授权（代为承认、变更、放弃诉讼请求，进行和解、调解，提起反诉或上诉）】（权限明确，避免“一般代理超权”踩雷）。

被告（细节兜底：责任主体清晰，规避“追责对象错误”踩雷）：

1.核心被告（直接责任方，规避“主体存续状态不明”踩雷）

姓名/公司名称：【XXX/XX房地产开发有限责任公司】（与合同签章一致，无简称），

身份证号/统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】（个人查身份证原件，公司查国家企业信用信息公示系统，确认存续），

住址/住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】（个人填户籍/经常居住地，公司填注册地，非临时地址），

联系电话：【XXXXXXXXXXX】（多方核实有效号码，避免空号），

责任关系：【承包人/发包人/违法转包人】（明确法律关系，不模糊表述），

核心违约行为：【拖欠工程款XX元/工期延误XX天/工程质量不达标（具体问题）】（精准描述，不笼统）；

2.连带被告（可选，规避“遗漏责任方”踩雷）

姓名/公司名称：【XXX/XX建筑分包有限公司】，信息同上，

责任关系：【与核心被告存在违法分包关系/为核心被告提供连带责任保证】（明确连带责任依据），

连带责任期限：【XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日】（保证责任需填期限，规避“超期主张”踩雷）；

（细节提醒：新增被告需同步调整诉讼请求及事实理由，避免“追责与诉求脱节”踩雷）

诉讼请求（细节兜底：诉求精准无歧义，规避“诉求模糊/超范围”踩雷）：

判令被告一、被告二（无则删除）共同向原告支付【拖欠工程款/工期延误违约金/质量赔偿款】人民币【XXXXXX.XX元】（大写：【XX万XX仟XX佰XX拾XX圆XX角XX分】）；（细节：大小写必须完全一致，无涂改，违约金需附计算依据，规避“金额争议”踩雷）

判令被告一、被告二共同向原告支付【逾期付款利息/停工窝工损失/工程修复费用】（以【XXXXXX.XX元】为基数，自【XXXX年XX月XX日】（明确起算点：合同约定付款日/工程实际交付日/违约行