劳务合同纠纷专用！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板.docxVIP

劳务合同纠纷专用！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板

本模板专为建设工程领域劳务合同纠纷定制，精准区分劳务合同与工程施工合同的法律边界，聚焦劳务报酬拖欠、劳务过程人身损害、单方违约解除劳务关系等高频场景，摒弃通用模板套路化表述。既严格契合《民法典》《建筑法》及相关司法解释，符合法院立案标准，又预留个性化案情阐述空间，兼顾劳务班组、农民工个人、劳务公司等不同主体需求，无广告干扰，可直接结合实际案情编辑使用。

核心提示：1.劳务合同以“提供劳务行为”为标的，区别于工程施工合同的“建设工程成果”，本案由适配劳务分包、雇佣劳务等场景，需避免与工程价款纠纷混淆；2.自然人提供劳务无资质要求，劳务公司需具备劳务分包资质，填写时需明确主体属性及责任依据；3.劳务过程中人身损害适用过错责任分担，可根据实际情况增减对应诉讼请求及证据。

一、当事人信息（聚焦劳务关系主体，明确劳务关联，去模板化标注）

原告：（明确为劳务提供方，区分自然人与劳务公司，注明劳务关联事实）

名称/姓名：____________________

类型：□自然人（劳务提供者/农民工/劳务班组负责人）□法人/其他组织（劳务公司）

统一社会信用代码/公民身份号码：____________________

住所地/住址：____________________（自然人填经常居住地，附居住证佐证；法人填注册地址，精确至门牌号）

法定代表人/负责人（法人/其他组织）：____________________职务：____________________（无则不填）

联系电话：____________________备用联系方式：____________________（确保法院联络畅通，自然人建议留存双号）

劳务关联证明：____________________（按需填写，如劳务公司资质证书编号、劳务班组组队证明、个人技能证明等，无则不填）

被告：（按劳务关系相对方及责任主体列明，明确各被告与劳务的关联）

1.核心责任主体（劳务接受方/雇主）：

名称/姓名：____________________统一社会信用代码/公民身份号码：____________________

住所地/住址：____________________联系电话：____________________

与案涉劳务关系：____________________（如工程承包人、劳务分包人、发包人，明确接受劳务的具体内容及方式）

违约/侵权事实概要：____________________（如拖欠劳务报酬、劳务过程中未尽安全保障义务致人身损害等，简要说明）

2.连带/补充责任主体（无则删除，需符合法定责任情形）：

名称/姓名：____________________统一社会信用代码/公民身份号码：____________________

住所地/住址：____________________联系电话：____________________

承担责任依据：____________________（结合具体法律规定与事实，如发包人欠付劳务款、违法分包连带、未尽安全管理义务等，非通用表述）

委托诉讼代理人（无则删除）：

姓名：____________________身份：□律师□公民代理证件编号：____________________

执业机构/工作单位：____________________联系电话：____________________

代理权限：____________________（灵活列明核心权限，如代为主张劳务报酬、人身损害赔偿，和解调解，代收款项等，无需照搬固定模板）

二、案由

劳务合同纠纷（依据《民事案件案由规定》，适配建设工程领域劳务分包、雇佣劳务等场景，区别于建设工程施工合同纠纷，明确法律关系性质）

三、诉讼请求（贴合劳务纠纷痛点，明确具体，拒绝套路化罗列）

判令被告____________________（明确主体）向原告支付拖欠的劳务报酬人民币__________元（大写：____________________圆整），该款项包括____________________（结合案情拆分，如基础劳务报酬、加班补贴、高温补贴、劳务奖励等，无拆分需求则不写）；

判令被告____________________向原告支付逾期支付劳务报酬的利息/违约金（二选一或结合约定）：以__________元为基数，自______年____月____日（应付款次日）起至实际清偿之日止，按____________________（明确标准，如合同约定利率、LPR、当地劳务报酬逾期计息惯例）计算，暂计至起诉之日为人民币__________元；

判令被告__