省心省事！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板下载.docxVIP

省心省事！建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板下载

【省心说明】：本模板专为快速下载、便捷填写设计，规避复杂表述与冗余条款，聚焦法院立案核心要素，适配甲方（发包人）、乙方（承包人/实际施工人）全场景。填写时仅需补充【】内关键信息，勾选对应场景即可，无需调整框架。文书格式完全合规，下载后直接填写、打印提交，告别反复修改、补正烦恼，省心高效启动维权流程。

【下载使用提示】：1.下载后可直接编辑Word版，【】内内容替换为实际信息，无对应项勾选“无”或直接删除；2.无需额外排版，已按法院文书规范设定字体、行距；3.核心信息填写完毕后，签章、附材料即可提交，全程省时省力。

原告（勾选适配场景，信息一键补充，杜绝遗漏）：

□甲方/发包人（追究质量、工期违约等）

□自然人：姓名：【XXX】，性别：【男/女】，身份证号：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，

住址：【XX省XX市XX区XX街道XX号】（精确到门牌号），联系电话：【XXXXXXXXXXX】；

□法人/单位：名称：【XX房地产开发有限公司】，统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，

住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，法定代表人：【XXX】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】；

□乙方/承包人/实际施工人（追讨工程款、主张结算等）

□自然人：姓名：【XXX】，性别：【男/女】，身份证号：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，

住址：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】；

□法人/单位：名称：【XX建设工程有限公司】，统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，

住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，法定代表人：【XXX】，资质等级：【无/房屋建筑工程总承包贰级】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】；

□委托代理人（可选，简化授权表述）

姓名：【XXX】，身份：【律师/公司员工】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】，

代理权限：【特别授权】（含承认、变更诉求，和解、上诉等核心权限）。

被告（精准锁定责任方，信息简化易填）：

1.核心被告（必填，对应原告诉求场景）

□甲方起诉（乙方为被告）：名称/姓名：【XXX/XX建筑公司】，身份证号/统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，

住址/住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】，

核心违约：【工程质量缺陷/工期延误/拒不修复】；

□乙方起诉（甲方为被告）：名称/姓名：【XXX/XX开发公司】，身份证号/统一社会信用代码：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，

住址/住所地：【XX省XX市XX区XX街道XX号】，联系电话：【XXXXXXXXXXX】，

核心违约：【拖欠工程款/拒不结算/无理由拒付】；

2.连带被告（无则删除，无需额外说明）

名称/姓名：【XXX/XX集团公司】，信息同上，连带责任原因：【违法转包/出借资质/担保】。

诉讼请求（分场景预设，直接补充金额，无需自行草拟）：

【甲方选填】判令被告对【XX工程名称】（地点：【XX省XX市XX区XX街道XX号】）质量缺陷履行修复义务，或支付修复费【XXXXXX.XX元】（大写：【XX万XX仟圆整】）；

【乙方选填】判令被告支付拖欠工程款【XXXXXX.XX元】（大写：【XX万XX仟圆整】）；

【甲方选填】判令被告赔偿损失【XXXXXX.XX元】（含【检测费/空置费】）；

【乙方选填】判令被告支付逾期利息（以【XXXXXX.XX元】为基数，自【XXXX年XX月XX日】起按LPR计算至清偿日，暂计【XXXX.XX元】）；

【乙方选填】判令原告对案涉工程折价/拍卖价款享有优先受偿权（限额【XXXXXX.XX元】）；

判令被告承担本案全部诉讼费用（含受理费、保全费【XXXX元】）；

【可选】判令被告【支付违约金XXXX元/限期完成结算】。

事实与理由（固定模板化表述，仅填关键信息，省心不费脑）：

【XXXX年XX月XX日】，原告与被告就【XX工程名称】签订《建设工程施工合同》（编号：【XXXX】，无则填“无”），约定：原告【承包/发包】案涉工程，工程范围为【XX施工内容】，总