城市地下综合管廊建设工程合同.docxVIP

城市地下综合管廊建设工程合同

一、合同主体和定义

本合同由以下各方签订：甲方（建设方）：____________________（以下简称“甲方”）与乙方（承包方）：____________________（以下简称“乙方”）。甲方与乙方合称为“合同方”。本合同针对城市地下综合管廊建设工程，项目名称为__________，工程地点位于__________，旨在建设供排水、供电、通信等管线集成的综合管廊系统，服务于城市基础设施提升。工程范围包括但不限于管廊本体结构设计、土方开挖、管道安装、附属设施建设及后续调试。合同依据相关法律法规制定，各方应严格遵守。

（一）工程范围和内容

工程内容涵盖地下综合管廊系统的规划设计、施工图绘制、土建工程、机电安装及系统调试等全过程，具体涉及管廊主体长度约__________公里、管廊深度范围__________米至__________米、材料选用标准符合国家规范要求。乙方须根据甲方提供的技术参数执行，包括管廊内部分区设计、通风排水系统配置、防震抗震能力强化、以及管廊出入口设置等。工程附件包括设计图纸和施工计划，各方可根据实际需求协商调整。

（二）工期安排

工程预计开始时间为_年_月_日，完成时间为_年_月日，总工期为_______个月。工期计算从甲方发出开工通知之日起算，乙方应在工期内按节点提交进度报告并确保连续施工。如遇自然灾害或其他不可抗力因素，工期可相应顺延，但须由合同方共同确认。

二、合同价格和支付条款

合同总价为人民币__________元（大写：__________圆整），支付方式分四期进行：首期款占合同总价百分之__________在签订合同后__________天内支付；第二期款占百分之__________在完成主体结构施工后支付；第三期款占百分之__________在机电安装验收合格后支付；尾款占百分之__________在工程竣工并移交后__________天内付清。甲方应通过银行转账方式支付至乙方指定账户，乙方需开具正规发票。

三、甲方的责任和义务

甲方负责提供工程用地审批文件、地下管线分布图等必要资料，并协助乙方办理施工许可手续。甲方须在工程开工前完成场地平整和临时水电接入，同时指派专人监督施工质量，确保按设计标准验收。甲方有权要求乙方整改不符项，但不得无故干预乙方正常施工管理。甲方应按合同约定及时支付各期款项，否则承担违约责任。甲方可委托第三方监理单位进行工程过程监控。

四、乙方的责任和义务

乙方负责组织专业施工团队，确保工程安全、环保和质量达标。乙方须遵守当地施工管理条例，包括安全管理规程、材料检测报告归档、施工过程记录保存等。乙方应使用符合国家标准的主材和辅材，并负责日常维护维修；施工中遇变更设计须书面报告甲方批准。乙方对工程质量承担保证责任，确保管廊系统寿命达到设计年限。如因乙方过失导致工程延误或损坏，负责修复或赔偿损失。

五、质量要求和验收标准

工程质量须达到国家标准《城市地下综合管廊工程技术规范》，主要指标包括结构强度不低于__________MPa、防水等级达__________级、使用寿命不少于__________年。验收分中期检查和竣工移交：中期验收由甲方在节点完成时现场核查；竣工验收须提交完整测试报告，经甲乙双方共同签署移交书。如验收不合格，乙方应在__________天内返工至达标。

六、违约责任

一方违约时，守约方有权要求违约方赔偿直接经济损失。若甲方迟延支付款项，每延迟__________天按合同总价万分之__________支付违约金；若乙方工程延误，每延迟__________天按合同总价万分之__________支付违约金，且甲方可终止合同追索损失。造成重大事故或损害第三方权益时，违约方承担全部法律责任。合同方应尽力协商解决，避免诉讼冲突。

七、争议解决方法

合同履行中发生争议，各方应通过友好协商解决；协商不成时，提交__________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局决定。若无法仲裁，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。争议解决期间，各方继续履行其他合同义务，但争议部分可暂停执行。

八、生效与终止

本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程移交后__________个月保修期结束。合同可提前终止情形包括：一方严重违约经书面通知__________天后未改正；不可抗力事件连续影响__________个月无法恢复；双方协商一致终止。终止后，各方清算未结款项并办理工程移交手续，但不影响终止前的责任追究。

九、签署

本合同一式__________份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

甲方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：____________________（签署日期：____年__月