建设工程施工合同纠纷要素式起诉状规范模板.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状规范模板

【规范说明】本模板为建设工程施工合同纠纷专属要素式起诉状规范版本，严格依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》及人民法院民事立案文书规范编制，聚焦建设工程领域工程款支付、工程质量、工期延误、合同解除、工程款优先受偿权等核心纠纷类型，明确起诉全要素填写规范、格式要求及法律依据，杜绝不规范表述、格式疏漏等问题。本模板适用于承包人、实际施工人、发包人、合法分包人等各类诉讼主体，填写时需恪守“真实、准确、完整、规范”原则，无相关内容统一填写“无”，严禁涂改核心信息，打印、手写均需符合正式法律文书标准，确保一次性通过法院立案审核。

一、当事人基本信息（规范要素，核心必填，确保主体适格，格式统一，为案件审理、文书送达及责任划分提供合法依据）

（一）原告（依法享有诉讼请求权、民事权利受损的一方主体，填写需严格核对主体身份证明原件）

1.主体类型（单选，勾选清晰，不得涂改、多选）：□自然人□法人□非法人组织

2.姓名/名称（规范填写，无任何偏差）：________________________

（规范要求：自然人填写与居民身份证完全一致的真实姓名，不得使用别名、曾用名、俗称；法人/非法人组织填写与营业执照、登记证书完全一致的单位全称，严禁使用简称、缩写，确保与身份凭证载明信息完全匹配）

3.自然人补充信息（主体类型为自然人必填，法人/非法人组织不填）：

性别：______民族：______出生日期：______年____月____日公民身份号码：________________________

户籍所在地：________________________（精确到村/社区，规范填写省、市、区/县、街道/乡镇、村/社区、门牌号）

经常居住地：________________________（连续居住满一年以上的有效地址，无则填写“无”，填写规范同户籍所在地）

4.法人/非法人组织补充信息（主体类型为法人/非法人组织必填，自然人不填）：

统一社会信用代码：________________________（填写完整，无遗漏、无错号，与营业执照一致）

法定代表人/主要负责人：________________________职务：________________________

注册登记地址：________________________（与营业执照登记地址完全一致，规范填写至门牌号）

实际经营地址：________________________（无则填写“无”，填写规范同注册登记地址）

5.联系电话（必填，规范填写）：________________________

（规范要求：填写24小时可正常接听的有效手机号码，不得填写固定电话（特殊情况除外），确保人民法院、对方当事人及委托代理人联络畅通，避免因联络不畅延误诉讼流程）

6.有效送达地址（必填，规范填写）：________________________

（规范要求：精确到省、市、区/县、街道/乡镇、楼栋号、单元号、门牌号，不得填写模糊地址（如“XX小区”“XX街道”），确保传票、判决书等法律文书精准送达，填写后不得随意变更）

7.涉案关联信息（必填，规范表述）：

建筑资质等级（如有）：________________________资质证书编号（如有）：________________________（无建筑资质则填写“无”）

涉案工程身份：________________________（规范填写，如“承包人”“实际施工人”“发包人”“合法分包人”，不得填写模糊表述，明确具体角色）

（二）委托诉讼代理人（无委托则填写“无委托诉讼代理人”，委托行为及填写需符合民事代理规范，严禁违规委托）

1.姓名：________________________身份类别（单选，规范勾选）：□执业律师□原告单位在职员工□其他合法委托关系

（规范要求：勾选“其他合法委托关系”的，需另行向人民法院提交合法有效的委托证明材料，明确委托关系合法性）

2.证件编号（必填，规范填写）：________________________

（规范要求：执业律师填写有效律师执业证号，填写完整无错漏；其他委托关系填写本人公民身份号码，确保证件信息真实、有效，与原件一致）

3.执业机构/工作单位（规范填写）：________________________

（规范要求：执业律师填写执业律师事务所全称，不得使用简称；原告