建设工程施工合同纠纷正式要素式起诉状范本.docxVIP

建设工程施工合同纠纷正式要素式起诉状范本

【范本说明】本范本为建设工程施工合同纠纷专用正式要素式起诉状，严格依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》相关法律法规及司法解释编制，完全契合人民法院要素式民事文书制作规范、建设工程纠纷立案标准及民事审判实务要求，兼具正式性、合法性、规范性和实操性。本范本以“要素清晰、内容严谨、格式规范、便于实操”为核心，明确区分民事起诉各核心要素，适用于承包人、发包人、实际施工人、违法分包人、转包人等各类合法民事诉讼主体，可直接下载修改、打印后提交人民法院正式立案。填写时需如实、准确补充案件具体事实及相关信息，替换范本提示性内容，无相关事项填写“无”，严禁涂改身份凭证号、工程价款、日期、合同编号等关键信息，确保文书合法有效、格式规范，符合正式立案要求。

一、当事人信息（核心要素，必填项，需严格核对原件，确保主体适格、信息真实可追溯，为案件受理及审理提供基础，填写需规范、无涂改）

（一）原告

姓名/名称：________________________

性别：______（仅自然人填写，法人、非法人组织不填写）年龄：______岁民族：______（自然人填写，需与居民身份证登记信息完全一致，不得错填、漏填）

身份凭证号：________________________（自然人填写居民身份证号，提交起诉状时需附身份证复印件，复印件注明“与原件一致”并签字/盖章；法人、非法人组织填写统一社会信用代码，通过国家企业信用信息公示系统核实，确保主体资质合法）

联系电话：________________________（填写1-2个有效畅通手机号码，确保法院传唤、法律文书送达及案件沟通无阻碍，不得填写空号、停机号码）

有效送达地址：________________________（精确到省、市、区/县、街道、楼栋号、单元号、门牌号，作为本案全部法律文书唯一送达地址，地址变更需书面告知受理法院）

涉案身份：________________________（规范填写，不得简写，示例：承包人、发包人、实际施工人、违法分包合同相对方、转包合同相对方）

（二）委托诉讼代理人（无委托代理的，填写“无委托诉讼代理人”，不得空缺，委托手续需符合民事委托代理法定要求）

姓名：________________________性别：______年龄：______岁民族：______

职业：________________________（执业律师注明“律师”及执业律所全称；其他委托代理人填写实际职业，不得为无民事行为能力人、限制民事行为能力人）

证件号：________________________（执业律师填写律师执业证号；其他委托代理人填写居民身份证号，确保身份可追溯）

联系电话：________________________

执业律所/工作单位：________________________（执业律师填写律所全称；其他委托代理人填写工作单位全称，无工作单位填写“无”）

授权范围：________________________（禁止填写“全权代理”，明确具体权限，示例：代为参与本案庭审、质证、辩论；代为签收法律文书；代为承认、放弃、变更部分诉讼请求；代为和解、调解；代为提交、收取证据及法律文书；代为申请财产保全、强制执行）

（三）被告（按民事责任关联度排序，多被告逐一分填，无被告填写“无”，明确核心责任主体及责任顺位）

第一被告（核心责任主体）

姓名/名称：________________________

性别：______（仅自然人填写，法人、非法人组织不填写）年龄：______岁民族：______（自然人填写，需与身份证件登记信息一致）

身份凭证号：________________________（填写要求同原告，确保主体身份可查、资质合法）

联系电话：________________________（无法获取的，注明“公开渠道无法查询”，立案时向法院说明）

有效送达地址：________________________（填写要求同原告，精确到门牌号，避免地址不详延误送达）

涉案身份：________________________（规范填写，不得简写，示例：发包人、违法分包人、转包人、挂靠人、被挂靠单位）

责任依据：________________________（简要列明责任事实及法律依据，示例：系涉案XX工程发包人，与原告签订合法有效的《建设工程施工合同》，拖欠工程价款未按约定支付，构成违约，依据相关法律规定，应承担支付工程款、逾期利息及赔偿损失的民事责任）

第二被告（无则填写“无”，多被告依次