合同变更判决书.docxVIP

合同变更判决书

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就建设工程施工事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：[此处填写工程名称]

1.2工程地点：[此处填写工程地点]

1.3工程内容：[此处填写工程具体内容]

1.4工程规模：[此处填写工程规模，如建筑面积、层数等]

二、合同工期

2.1开工日期：本工程定于[日期]正式开工。

2.2竣工日期：本工程定于[日期]前完成竣工验收，并移交发包人。

2.3总工期：日历天数为[天数]天。

三、质量标准

3.1本工程的质量标准必须符合国家现行工程施工质量验收规范及合同约定的标准。

3.2工程质量等级评定为：[合格/优良]。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款采用固定单价合同方式确定。综合单价包含完成合同约定工作内容所需的直接费、间接费、利润、税金以及合同约定的风险费用。

4.2工程量按实际完成并经发包人确认的工程量计算。

4.3预付款：合同签订后[天数]日内，发包人向承包人支付合同总价的[百分比]%作为预付款。

4.4进度款：工程按月进度支付，每月[日期]前，承包人提交当月已完成工程量确认单，发包人审核后支付至当月实际完成工程款的[百分比]%。

4.5竣工结算：工程竣工验收合格后[天数]日内，承包人提交竣工结算文件，发包人收到后[天数]日内完成审核并支付至结算总价的[