2026年律师专业能力测试题目及法律实务分析.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年律师专业能力测试题目及法律实务分析

一、案例分析题（共3题，每题20分，总分60分）

1.案例题：建设工程合同纠纷中的工期延误与索赔

案情简介：

2020年3月，甲公司与乙施工单位签订了一份建设工程施工合同，约定由乙公司承建某市商业综合体的主体工程，工期为12个月，合同总价款为5000万元。合同中约定，如遇不可抗力导致工期延误，乙公司应在15日内书面通知甲公司，并提供相关证明。同年5月，因新冠疫情爆发导致停工，乙公司于6月5日向甲公司发出书面通知，称因疫情导致无法按期开工，请求顺延工期2个月。甲公司经评估后同意顺延1个月，但拒绝再延长时间。2021年2月，工程最终完工，乙公司起诉甲公司，要求支付逾期违约金500万元。甲公司辩称，疫情属于不可抗力，且乙公司未在合理期限内通知顺延工期，应承担违约责任。

问题：

（1）乙公司是否构成违约？为什么？

（2）甲公司是否有权拒绝乙公司顺延2个月的请求？

（3）如法院认定乙公司存在违约行为，甲公司可主张哪些损失？

（4）如乙公司提供的疫情证明材料不充分，法院应如何处理？

答案与解析：

（1）乙公司未完全构成违约。根据《民法典》第590条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。本案中，新冠疫情属于不可抗力，乙公司需提供相应证明，且在合理期限内通知甲公司。乙