工程调解协议书模板.docxVIP

工程调解协议书模板

甲方（发包方）：[公司名称]

法定代表人：[姓名]

乙方（承包方）：[公司名称]

法定代表人：[姓名]

鉴于：

1.甲乙双方于[日期]签订了《[工程名称]施工合同》。

2.双方在合同履行过程中，就[具体争议点，如：工程款支付、工期延误、工程质量]等问题产生了分歧，并因此发生了争议。

3.经[调解机构名称，如：XX市建设工程纠纷调解委员会]主持调解，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议：

第一条双方确认争议解决及责任豁免

双方确认：截至本协议签署之日，双方在上述施工合同履行过程中产生的所有争议（包括但不限于工程款、违约金、利息、损失赔偿等）均已解决。

1.乙方同意放弃就上述争议向人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁的权利。

2.甲方同意免除乙方在上述争议范围内的全部违约责任。

3.本协议签署后，双方之间不再存在任何其他未了结的债权债务关系。

第二条款项支付及发票

1.甲方应于本协议签署之日起[天数]个工作日内，向乙方支付调解款项共计人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。

2.付款方式：甲方应将款项汇入乙方指定的如下银行账户：

户名：[乙方账户名]

账号：[乙方账号]

开户行：[乙方开户行]

3.乙方收到款项后，应向甲方出具全额的、不可撤销的[增值税专用/普通]发票。

第三条违约责任

1.若甲方未按本协议约定按时足额支付款