申请延期举证申请书.docxVIP

申请延期举证申请书

贵院受理的我方×××与被告××建设集团有限公司、××置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案（案号：（××××）××民初××号），贵院于××××年××月××日向我方送达了举证通知书，指定本案举证期限至××××年××月××日届满，自收到举证通知书以来，我方已经组织专人全力开展证据收集、整理、核对工作，但因本案本身案情重大复杂、证据体量巨大，且存在多项我方无法克服的客观障碍，根本无法在上述指定期限内完成全部举证工作，因此特依法向贵院申请将本案举证期限延长六十日，具体事实与理由详述如下：

首先，案涉工程本身的复杂性决定了短时间内根本不可能完成全部举证工作。本案中，我方作为案涉××城市广场项目的实际施工人，案涉项目总造价达2.78亿元，涵盖1栋高层写字楼、1栋精品公寓、4层商业裙楼、3层地下停车场以及外围园林景观、配套市政道路工程六大板块，施工周期从2015年6月开工到2022年10月竣工验收交付，前后历时七年零四个月。施工过程中，因被告××置业有限公司原控股股东股权变更、房地产市场调控导致资金链断裂，项目先后经历三次全面停工，最长一次停工周期长达28个月，频繁停工导致项目管理团队先后更换四批，大部分核心管理人员早已经离职离岗；停工期间，被告××建设集团有限公司以占用办公场地为由要求我方两次搬迁项目现场办公区，我方原项目留存的120余箱纸质工程资料、财务凭证，在搬迁过程中出