(2025年)黑龙江省鸡西市员额法官遴选面试考题及答案.docxVIP

(2025年)黑龙江省鸡西市员额法官遴选面试考题及答案

第一题：案例分析题（20分钟）

鸡西市某区法院受理一起建设工程施工合同纠纷。2023年5月，甲公司（无施工资质）与乙公司签订《厂房建设施工合同》，约定由甲公司承建乙公司位于鸡西市鸡冠区的食品加工厂房，合同价款800万元。施工过程中，乙公司分三次支付工程款500万元。2024年3月工程完工后，乙公司以甲公司无施工资质为由主张合同无效，拒绝支付剩余300万元，并要求甲公司赔偿因工程质量不达标造成的损失120万元。经查：1.甲公司施工时借用丙公司（一级资质）的资质证书与乙公司签约；2.工程经第三方检测机构鉴定，主体结构合格，但部分非承重墙体存在裂缝（修复费用约20万元）；3.乙公司在施工期间未按约定提供合格建筑材料，导致部分工序返工延误工期15天。

问题：如果你是承办法官，应如何认定合同效力？剩余工程款应否支持？乙公司的赔偿请求能否成立？请结合《民法典》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》等规定详细阐述。

答案：

1.合同效力认定：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第一款规定，承包人未取得建筑业企业资质或借用他人资质签订的建设工程施工合同，应当认定无效。本案中甲公司无施工资质，借用丙公司资质与乙公司签约，符合“借用资质”的情形（即“挂靠”），因此《厂