2026年一建案例分析题及答案.docVIP

2026年一建案例分析题及答案

背景材料：

某市建筑公司（以下简称“建筑公司”）于2025年3月与业主签订了一份建设工程施工合同，合同总价款为5000万元，工期为12个月。合同约定，建筑材料由业主供应，建筑公司负责施工。合同还约定，若因业主原因导致工期延误，工期相应顺延，并按合同约定支付误期赔偿金。

2025年4月，业主因故未能按时供应主要建筑材料，导致建筑公司施工进度滞后。至2025年10月，工程进度仅完成60%。建筑公司遂向业主发出书面通知，要求业主承担工期延误责任，并支付误期赔偿金。业主则以建筑材料供应延误非自身原因为由进行抗辩。

2025年11月，双方就工期延误及赔偿问题协商未果，建筑公司向当地人民法院提起诉讼，要求业主承担工期延误责任，并支付误期赔偿金。

问题：

1.业主未能按时供应主要建筑材料，是否构成工期延误的原因？

2.若业主未能按时供应主要建筑材料系因其与供应商之间的合同纠纷所致，建筑公司是否有权要求业主承担工期延误责任？

3.建筑公司是否有权要求业主支付误期赔偿金？若有权，赔偿金的计算标准是什么？

4.若业主与供应商之间的合同纠纷导致建筑材料供应延误，业主是否可以免除承担工期延误责任？

答案：

1.业主未能按时供应主要建筑材料，是否构成工期延误的原因？

业主未能按时供应主要建筑材料，构成工期延误的原因。根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解