2026年一建法规考前考点通关试卷及答案.docxVIP

2026年一建法规考前考点通关试卷及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据2025年修订的《注册建造师管理规定》，下列情形中，注册建造师的注册证书无需由注册机关办理注销手续、收回注册证书和执业印章的是（）。

A.注册有效期满未依法申请延续注册的

B.注册建造师年龄达到65周岁的

C.聘用单位申请破产清算，已出具解除聘用关系有效证明的

D.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的

2.根据2025年住建部发布的《建设工程价款结算暂行办法补充规定》，发包人应按照合同约定方式预留工程质量保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）；合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的（）。

A.3%，3%

B.2%，2%

C.3%，5%

D.2%，3%

3.某住宅建设工程于2023年10月1日开工，施工合同约定总工期日历天数为730天，2025年11月20日该工程完成竣工验收并交付使用。经查明，施工期间建设单位未按约定时间交付施工场地导致停工32天，项目所在地发布暴雨红色预警启动应急响应要求全面停工18天，施工单位擅自修改施工方案导致关键线路延误35天。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（三）》，该工程的法律