2026年法学专业学生法律实务与案例分析考试题目.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法学专业学生法律实务与案例分析考试题目

一、案例分析题（共3题，每题20分，总计60分）

1.案例题：建设工程合同纠纷与工程索赔

案情简介：

2023年5月，甲公司与乙建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由乙公司承建甲公司位于某市（浙江省）的办公大楼，工期为12个月，合同总价款为800万元。合同中约定，工程款按月支付，每月支付当月工程进度款的80%。2024年3月，因当地政府政策调整，导致工程所需钢材价格上涨20%，乙公司书面通知甲公司要求调整工程款，但甲公司以合同已明确约定总价款为由拒绝。同年5月，工程因乙公司施工质量问题被责令停工整顿，导致工期延误2个月。甲公司因此要求乙公司赔偿误期损失20万元。乙公司则抗辩称，因甲公司未按时支付工程款，且自身原因导致停工，应共同承担后果。

问题：

（1）乙公司是否有权要求调整工程款？理由是什么？

（2）乙公司施工质量问题导致停工，甲公司是否应承担停工责任？为什么？

（3）甲公司要求乙公司赔偿误期损失是否合理？乙公司可否提出反诉？

（4）若双方就工程款争议诉至法院，法院应如何判决？

答案与解析：

（1）乙公司有权要求调整工程款。根据《中华人民共和国民法典》第五百一十一条，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。但合同履行过程中，