2026年律师执业资格考试案例分析题精讲.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年律师执业资格考试案例分析题精讲

一、民事案件代理（共3题，每题20分）

案例一（合同纠纷）

某市A公司与B公司签订了一份建设工程合同，约定由A公司承建B公司位于某区的商业综合体项目。合同中约定工期为18个月，工程款总额为5000万元，采用固定总价合同模式，并约定争议解决方式为诉讼，管辖法院为B公司所在地法院。施工过程中，因B公司提供的图纸存在严重错误，导致A公司多次停工，工期延误6个月。A公司要求B公司赔偿工期延误损失300万元，B公司则认为合同已明确约定工期延误风险由A公司承担，拒绝赔偿。

问题：

1.B公司主张合同明确约定工期延误风险由A公司承担，该主张是否成立？如不成立，A公司应如何主张权利？

2.若A公司起诉B公司，应向哪个法院提起诉讼？为什么？

3.若法院支持A公司的诉讼请求，B公司应如何履行赔偿义务？如B公司拒不履行，A公司可采取哪些法律措施？

答案与解析：

1.B公司主张不成立。合同约定的固定总价合同模式下，工期延误风险并非绝对由A公司承担。根据《民法典》第五百一十条，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。B公司提供的图纸存在严重错误属于不可归责于A公司的事由，A公司有权要求B公司承担相应责任。A公司可依据《民法典》第五百八十五条关于违约责任的规