2026年法律顾问法律知识竞赛案例分析与法条运用题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年法律顾问法律知识竞赛案例分析与法条运用题

一、案例分析题（共3题，每题20分）

1.房地产开发合同纠纷案例

案情简介：

A房地产开发公司与B建筑公司签订《建设工程施工合同》，约定由B公司承建A公司开发的某小区住宅楼。合同约定工期为18个月，工程款总额为5000万元，采用固定总价合同模式。施工过程中，因A公司提供的部分设计图纸存在缺陷，导致工程延期3个月。B公司因此要求A公司支付赶工费50万元，并顺延工期3个月。A公司认为，设计缺陷是A公司责任，但仅同意补偿赶工费30万元，不同意顺延工期。B公司遂向法院提起诉讼，请求法院判令A公司支付赶工费50万元并顺延工期3个月。

问题：

（1）B公司是否有权要求A公司支付赶工费？请结合《中华人民共和国民法典》及相关司法解释说明理由。

（2）B公司是否有权要求顺延工期？请结合《中华人民共和国建筑法》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》进行分析。

（3）若法院最终支持B公司部分诉讼请求，A公司不服，应如何行使上诉权？

答案与解析：

（1）B公司有权要求A公司支付赶工费。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十三条：“发包人未按照约定的时间、内容提供原材料、设备、场地、资金或支付报酬的，应当承担违约责任。”本案中，A公司提供的设计图纸缺陷导致B公司无法按原计划施工