2026年律师职业资格面试题及答案参考.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年律师职业资格面试题及答案参考

一、案例分析题（共3题，每题20分）

1.题目：

某市A公司与B公司签订了一份建设工程合同，约定由A公司承建B公司的一栋商业综合楼。合同约定工期为18个月，逾期完工需支付违约金。施工过程中，因设计变更导致工期延误6个月，A公司主张B公司承担设计变更造成的损失，B公司则认为A公司未及时提出变更申请，应自行承担延误责任。后因资金问题，B公司未能按时支付工程款，A公司遂向法院提起诉讼，要求B公司支付工程款及违约金。法院受理后，发现C公司作为设计单位，在设计中存在重大瑕疵，导致工程多次返工。A公司申请追加C公司为共同被告。

问题：

（1）A公司主张设计变更损失的法律依据是什么？B公司抗辩是否有法律支持？

（2）B公司未按时支付工程款是否构成违约？A公司能否同时主张违约金和实际损失？

（3）法院是否应追加C公司为共同被告？C公司可能承担何种责任？

答案及解析：

（1）法律依据与抗辩分析

A公司主张设计变更损失的法律依据主要是《民法典》第583条关于合同违约责任的规定，即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。”设计变更属于合同履行