建设工程工期索赔证据收集要点.docxVIP

建设工程工期索赔证据收集要点

引言

建设工程具有建设周期长、涉及主体多、影响因素复杂等特征，施工过程中极易出现设计变更、地质条件异常、发包人交付资料延误、不可抗力等非承包人原因导致的工期延误情况，承包人有权依据合同约定及法律规定向发包人提出工期顺延及费用补偿的索赔诉求。但从司法实践来看，大量工期索赔诉求最终无法得到支持，核心原因就在于承包人未能提供充分、有效的证据证明索赔主张。据住房和城乡建设部发布的工程合同纠纷调处情况统计显示，当前建设工程合同纠纷案件中，涉及工期索赔的案件占比超过六成，其中近七成索赔诉求因证据链条不完整、证据不符合法定要求等原因未被法院或仲裁机构支持（住房和城乡建设部，20