设计合同-盆景园.docVIP

GF-2000-0210 建设工程设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称：贵阳芳园会所 工程地点: 茶店村小营盘 合同编号： 甲方：贵阳芳园园林艺术有限公司 乙方：北京中化建规划设计有限公司重庆分公司 签订日期：2008年8月 13日 甲方：贵阳芳园园林艺术有限公司 乙方：北京中化建规划设计有限公司重庆分公司 甲方委托乙方承担贵阳芳园会所规划设计，工程地点为贵阳市茶店村小营盘，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 　第一条　本合同签订依据 　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 　　1.3 建设工程批准文件。 　第二条　设计依据 2.1 甲方给乙方的委托书或相关要求 2.2 甲方提交的基础资料 2.3 乙方采用的主要技术标准是： 《城市道路绿化规划与设计规范》 第七条　支付方式 7.1 签订合同三日内，甲方须向乙方支付设计费（合同价）30%预付款；经甲方确认乙方提交的芳园会所设计方案通过后，乙方依据此方案向甲方提交文件后当日内，甲方须向乙方支付设计费（合同价）20 %进度款；乙方在35个工作日内向甲方提交该方案施工图后当日内，甲方须向乙方支付设计费（合同价）45%尾款；留余款5％作为工程施工期间的服务费用，待工程竣工验收后一周内结清。 第八条　双方责任 8.1 甲方责任 8.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 8.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。如双方因方案调整等其它因素耽误的时间，由双方协商时间顺延。在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。 8.1.3 甲方若未按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。 8.1.4 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图。 8.2 乙方责任 8.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。 8.2.2 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。 8.2.3 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额的计算及支付按照国家有关规定执行。 8.2.4 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 8.2.5 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。 8.2.6 乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。 第九条　保密 　 　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十条　仲裁 　　本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_贵 阳_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 第十一条　合同生效及其他 11.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。 11.2 乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 11.3 本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。 11.