沈阳鹏安建筑劳务有限公司项目经理部.docVIP

钢筋单项承包合同 沈阳鹏安建筑劳务有限公司项目经理部(以下简称甲方)联系电话____________,钢筋班组_______________(以下简称乙方)身份证号____________________________家庭住址：______________________ ————————，联系电话：_______________。 一、工程概况 1、工程名称：辽中亿甲府第·尚府二期 2、工程地址：辽中法院北边 3、工程规模：7# 、8#、 9#楼单体6层框混 4、承包方式：劳务清包，保质量；工期，文明施工，综合治理。 二、工程内容 施工图纸中所有的钢筋加工制作和安装项目，包括预埋件，砼垫块，马凳筋，梯子筋的制作和安装，设计变更按实调整材料下车堆码不产生计时工，工完场清。 1、钢筋的原料及半成品的水平和垂直运输及多次倒运钢筋连接，焊接。 2、钢筋制作时应根据料单先下长料，后下短料，拉钩及预埋筋最后下料。 三、承包造价 以实际建筑面积计算，框架________元/m2砖 混 元/m2 ，建筑面积按当地省市定额规则计算，以上单价包人工费、停窝工费、劳保费、抢工费、冈险费。 四、组织领导 1、甲、乙双方必须派专职管理人员，负责安排施工生产，人员调动，技术安全，工程质量及生活等工作。 2、乙方必须确保工人的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有操作证、上岗证。经批准进场的工人必须持有有效证件。进场时，每人交一张一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份，在合同期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组的技术实力和队伍的稳定性。 3、乙方必须服从甲方的统一指挥，调配，指导及管理，遵守甲方的各项管理制度，如质量，安全，进度文明施工制度及宿舍，伙房制度。 4、合同期内，未经商妥并未办理解除合同手续，乙方不得单独撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿，延误工期等一切经济损失均有乙方承担，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包的工程款。 5、甲方给予乙方一个星期的试用期，在此期间经过甲方的考核后，方可正式进入施工，若未通过考核甲方按其实际的工程量70%给予结算强制只乙方撤出施工现场，解出合同，所造成的经济损失由乙方承担。 五、双方责任 1、甲方责任 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件。 2)负责施工现场的工程质量，安全生产，工程进度，配料用料及 现场各项规章制度的指挥，监督及管理。 3)提供施工必要的机械设备，负责机械一次性调试运转（以后由 乙方自行负责），小型工具由乙方自行购买。 4)保证材料供应如因特殊原因供应不足时，甲方应及时安排乙方其他工作，乙方必须服从调配。 2、乙方责任 1)1乙方的管理人员必须服从和执行甲方管理人员及项目部管理人员和监理的任务安排。 2)乙方必须配带技术骨干在施工现场监督质量，配合甲方技术人员的现场安排。 3)对所出现的质量通病，必须严加控制。必须严格按照图纸及有关规范施工。 4)乙方的施工人员必须遵守甲方的各项规章制度及项目部颁发的规章制度，乙方的施工人员要有一定的道德品质，年龄大于55周岁的严禁进入施工现场。 5)乙方从事的各项工作必须按照甲方的要求保质保量完成，必须遵守和服从甲方管理人员的工作安排。 6)乙方必须遵守和执行甲方及项目部制定的安全条例。如违章作业导致伤亡，甲方不予处理。若在施工期间发生小的事故，低于五千元以下的医药费由乙方自理。 7)乙方不得擅自停工，聚众闹事，如有发生，甲方有权解雇乙方并承担因此带来的工期延误及一切经济损失，若乙方无能力补偿，甲方交于司法机关处理。 8)乙方工人互相间若发生打架斗殴事件，伤及身体者，乙方自行负责，甲方将对其处以1000-5 000元罚款，同时导致同来施工人员的停工或撤走，甲方不给予因此事而走人的工资，并追究相关等人因停工而带来的损失和务工费用。 9)乙方工人不得擅自外出或喝酒，如有事外出必须告知甲方管理人员，反之乙方工人发生事故，甲方不负任何责任。若喝酒闹事者，不论因由，甲方有权解雇乙方工人，并支付其总工资款的80%，导致事态严重者，其所有后果乙方自行负责，甲万并追究一定的经济损失。 10)乙方工人不得在施工现场内盗取任何施工用品，一经发现，处罚款外还要移交司法机关。 11)乙方工人必须保持宿舍的卫生，爱护和合理实用甲方的材料，工具及相关的公共财产。 12)乙方若在施工过程中，满足不了施工现场的人员需要，甲方有权解雇乙方，并承担延误工期的一切经济损失。 六、质量标准及验收要求 1、工程质量要求标准：市优工程。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术、质量交底资料精心组织施工作业，达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照