锚杆工程施工合同8.26.docxVIP

PAGE 4 PAGE 4 东南印象城地库抗浮锚杆工程 施 工 合 同 书 PAGE 3 第一部分　协 议 书 发包人（全称）：安徽宏志建设工程有限责任公司 承包人（全称）：江苏冠图基础工程有限公司 　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：东南印象城A地块办公A办公B酒店B\ 兼顾人防地库一 图纸中抗浮锚杆工程 工程地点： 徐州泉山区翟山 第二条 工程承包范围 承包范围：施工图纸内容。孔径150mm约2000根锚杆；其余详图纸要求 第三条 合同工期 　　开工日期： 2013年 10 月 日 （以实际开工日期为准） 　　竣工日期： 2014年 月 日 （以验收合格为准） 　　合同工期总日历天数天 第四条 工程质量标准：合格。 第五条 合同价款（人民币），暂定合同价款： 　　金额（大写） 玖拾壹万元整。（小写）￥：91万元。 　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第二部分　　合同条款 一、图纸 1、发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前五天提供施工图纸贰套。 2、工程竣工后，承包人向发包人提供竣工图纸贰套，以做竣工图用。 竣工图纸上应标明各个锚杆的编号。 二、双方一般权利和义务 1、发包人工作　　（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地 （2）施工场地与公共道路的通道已开通 （3）水准点与座标控制点交验要求： 施工前三天 2、承包人工作　　　　 （1）应提供原材料所有检测报告、全套施工资料，满足总包资料归档的要求 （2）承担施工安全保卫工作：负责施工现场安全管理工作；负责施工期间的安全防护工作， （3）施工场地清洁卫生的要求：与总包进行场地交接工作，监理监督；部分完成部分清理干净， 交工后三日内彻底撤离现场。 三、施工组织设计和工期 1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程开工前3日内，一 式三份分别提交给发包人、总监理工程师、业主代表。 2、工程施工中有关进度计划的要求：严格按照发包方和建设单位要求的进度完成， 3、工期延误：每延迟一天按2000元/每天罚款。 　四、质量与验收　　1、双方约定中间验收部位：锚杆成孔、锚杆钢筋、注浆、竣工。 2、工程隐蔽前的检查：监理检查验收，发包方抽查。 3、质量标准：以检测中心的抗拔检测合格为依据。锚杆检测不合格造成的所有费用由 承包方承担 4、材料及锚杆检测：满足规范及相关图纸技术要求。 五、安全施工 1、承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作。 2、承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安全。 3、承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆有承包人自己承担。 六、合同价款与支付　　1、合同单价：固定综合单价620元/根（含钻孔、钢筋笼、灌浆、止水条、原材料及 试块检测等全部费用） 2、工程款（进度款）支付 按阶段付款：按阶段锚杆完成，监理、审计、发包方及建设单位代表签字后，付至已完成锚杆工程价款的60%；合同内锚杆全部完???，付至已完成锚杆工程价款的75%；由检测单位对锚杆进行抗拔试验检测合格后，承包方提供竣工结算，经审计后30日内付清全部价款。 七、工程量确认按照图纸要求定点施工，每天按完成的锚杆数量记录，经监理、发包方及建设单位代表确认的锚杆数量结算。 八、工程变更：按签证手续执行 九、合同价款调整 合同价款为单价包干，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。 费用的承担：原材料检测费由承包方承担；锚杆抗拔试验检测费由发包方承担。 十、竣工结算：　　 1、承包方提供全部完整的施工资料，竣工结算书三份。 2、本工程的工程量按施工图纸及签证计算。承包方提交的完整工程竣工结算资料后30个工作天内，按照通过验收合格的工程量、发包方签证及审计公司按合同约定核实审定工程结算总价。 十一、争议 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：有双发当事人协商解决，协商不成的，可向 徐州市泉山区 人民法院起诉。 　 十二、合同份数：合同正本肆份，承发包方各执贰份 　 发 包 人（盖章）： 承包人（盖章）： 安徽宏志建设工程有限责任公司 江苏