铜仁沙子坳至滑石通乡油路工程监理服务汇总.docVIP

铜仁市沙子坳至滑石通乡油路工程监理服务 合 同 书 业主单位：铜仁市交通局 监理单位：贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 施工单位：贵州省铜仁地区交通建设工程总公司 签订日期： 年 月 日 工程施工监理合同 甲方：铜仁市交通局 乙方：贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 甲方为确保沙子坳至滑石通乡油路工程施工质量，有效控制工程造价和工期，委托乙方承担该工程的施工监理工作。现根据交通部《公路工程施工监理办法》的有关要求和规定，为明确双方在建设过程中的权利、义务和责任，双方经过充分协商，签订本合同，以便共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称：沙子坳至滑石通乡油路 工程地点：灯塔办事处、滑石乡境内 工程投资： 万元 监理范围：沙子坳至滑石通乡油路工程项目实施范围内所有的工程细目 监理服务期限： 主要技术指导：详见设计文件 第二条 监理依据 一、本监理合同。 二、双方签订的补充或修正文件。 三、施工合同协议书及附件。 四、交通部JTG F80/1—2004《公路工程质量检验评定标准》、JTG G10—2006《公路工程施工监理规范》等国家及地方有关规范、验收办法及评定标准。 五、经审批后的工程设计图纸、文件（含变更设计文件）。 以上文件将相互补充，不一致时以顺序前者为准。 监理的权力与义务 业主委托监理单位对本工程的施工计划、工程进度、工程质量、工程投资、施工合同的执行进行全面监督与控制，监理单位根据监理服务合同开展工作，业主、监理单位双方的关系是委托与被委托的关系。 监理单位的主要任务是： 一、以“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的工作态度，按合同要求对受监工程进行投资控制、进度控制、质量控制和合同管理。 二、审查施工单位编制的施工组织设计、施工方案、施工进度计划，并检查、监督其实施。 三、监督、检查施工单位严格执行合同和严格按照国家及地方有关技术规范、标准、施工规程以及设计图纸文件的要求施工。检查施工过程中的主要部位、环节以及施工验收签证，控制工程质量。 四、审查施工单位或业主提供的材料和设备清单及所列的规格与质量；对用于工程的主要材料、构件（如水泥、钢材等）的出厂合格证、材质化验单进行核定，并进行现场抽样，在有资质的检测机构进行试验。 五、审查施工单位所作的工程进度计划，签收检查施工单位填报的月报表，施工原始记录、隐蔽工程照片等，随时提出监理意见，控制工程进度计划。 六、关于重大的设计修改和技术方案，除提出监理意见外，应征得业主和设计单位的同意，在经论证可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改。 七、监理工程师应根据施工工程承包合同的规定，核实工程数量，签发工程量支付清单。 八、根据施工单位提出的阶段、部位、环节和各系统的分项、分部、单位工程的检查、验收及整体工程的竣工验收申请报告，分别组织检查验收，并向业主提供与工程有关的监理报告。 九、参与工程施工中出现的质量事故的调查、分析，并提出处理意见。 十、有权调阅关于工程的施工原始记录、试验报告及有关资料。 十一、在施工过程中，出现下列情况之一的监理工程师可通知施工单位纠正、停工和返工。 1、违反施工程序，不按规范设计文件及施工。 2、使用的材料及构件不符合质量要求。 3、未经监理工程师检查的隐蔽工程或重要工序及其他。 4、采用未经签定又无法保证质量的新工艺。 5、不按安全规程施工，可能酿成安全事故的。 6、工程质量不合格，监理必须指令施工单位返工。 十二、按合同及规范要求检查工程质量，未经监理工程师检查和经检查不合格的工程，监理有权拒绝签认，业主应支持监理工程师决定。 十三、在施工监理过程中，监理工程师可调用业主和施工单位的仪器、设备，监督承包单位的主要技术管理人员构成、数量及到位情况，对不称职的主要技术管理人员或未按承诺到位的，监理工程师有权要求其改正和更换；当工地现场技术管理、施工条件，无法满足施工的基本要求时，监理工程师有权下令限制部分施工或停止全部施工。 十四、监理工作是在业主的授权范围内独立开展的，只要监理工程师在监理业务范围内履行其职责，业主不干涉其工作。 十五、监理应负责按合同监理至整个工程的竣工（包括缺陷责任期）。并负责竣工监理资料的整理、编制。同时负责工程结算的初审。 十六、为确保监理工作的顺利开展，监理必须向业主提供现场监理人员的资质证书复印件或扫描件。 十七、参加特殊技术处理和特殊操作工艺认证会签，参加重大变更审计会审。 十八、监理单位必须派监理人员常驻工地，负责工地重要部位的监理，如与业主发生争议，提交项目所在地劳动仲裁委员会仲裁，按结果处理。 十九、因业主原因，造成工期延误，监理工作按合同工期终止。若需延期服务，需按月增加延期服务费。 二十、施工单位不听指