桩基础工程施工合同西3库)1.docVIP

桩基工程施工合同 工程发包人（以下简称甲方）：湖北冶金建设有限公司 工程承包人（以下简称乙方）： 甲方同意将武汉郭徐岭物流中心东6#仓库 工程的静压管桩基础工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就经友好协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：武汉郭徐岭物流中心东6#仓库 2、工程地点：武汉经济技术开发区枫树四路 3、承包内容：根据甲方提供的设计图纸（含设计变更）按现行有关规范和设计书的要求，完成工程内容规定的全部工作量。 4、承包方式：包工、包料、包安全、包进度、包资料、包验收合格。 二、工程期限 乙方应于 年 月 日开工，正式开工日期以监理的开工报告时间为准，工程桩施工工期为20天，如遇特殊情况，双方另行协商工期。 三、质量标准 按国家及地方现行施工验收规范承标准，载力满足设计要求，质量满足设计及现行规范、规程要求。 四、合同价款 根据本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商按以下单价包干： 1）本工程采用湖北建华或湖北三和管桩厂生产的桩，按实际压桩数量每米贰佰伍拾元整。此包干价含PHC-A-500(125)管桩材料，满足该工程静压桩基设备、及设备进出场费，接头处理的材料人工费、管理费、利润及风险等一切为本项目图纸要求及完成本项目所预见或不可预见的一切费用。 2）进场或实际用小于9m（不含9m）的桩段另行增加10元/m， 3）水电费由乙方单独从业主单位配电柜接至施工现场单独挂表计量并承担水电费用，乙方提供管桩材料发票。 五、工程量确认 乙方所进的管桩材料需报甲方验收并清点数量，管桩按甲方签字确认的压桩实际长度计算工程量。在工程完工后，乙方会同甲方完成需监理、代建人、业主签字确认工程量结算手续后，方能与乙方办理相关结算手续。 六、甲方责任 1．与建设单位联系并协调好工作关系，划定工程，办理交接手续，负责向乙方提供拟建工程定位控制点。 2．提供工程地质报告、设计桩位图及有关文件等资料，并对乙方进行技术交底。 3．对乙方施工技术和工程质量进行监督，协助乙方办理签证手续。 4．对工程施工实施全面管理监督，检查工程质量、安全生产、工程进度，负责工程款的支付，办理竣工结算等。 5．在施工中，如发现乙方施工人员违反操作规程、偷工减料等，甲方有权制止并限期整改，否则甲方有权更换施工队伍，由此造成的一切经济损失由乙方承担。 6．在施工过程中，甲方管理人员有权对乙方施工人员违反操作规程、偷工减料、顶撞监理或业主等不利于安全、质量和公司形象的行为进行警告，一次警告无效，甲方有权对乙方处以每次1000元以内的罚款。 7．负责提供水电，接驳点保证场地道路满足施工要求，（乙方单独安装水、电表，水、电费乙方自理）。 七、乙方责任 1．负责桩位点的测量放样，并承担质量技术责任及桩位复测。 2．必须服从甲方管理和指挥，接受甲方技术交底，严格按设计桩位图（包括图纸会审纪要）、施工组织设计要求以及国家和地方现行有关规定、规范施工，保质保量按工期完成桩基础施工任务。 3．确保桩基检测的静载试验、高应变检测达到设计标准；低应变检测满足规范、设计要求，不出现Ⅱ类桩。如违约，承担由此造成的一切经济损失。桩位偏差、断桩等质量原因产生的返工处理等费用由乙方承担。并承担由此造成工期延误费用。 4．严格管理要求，精心组织施工，保证不出现漏桩现象，且桩位偏差在设计、规范允许范围之内，向甲方提供施工原始资料，并负责桩基础工程竣工资料的整理、归档，且达到市、区质监、档案馆的规范要求。并办理桩基档案备案，证交由甲方。 5．负责施工人员的现场管理，做到文明施工，确保安全生产，对承包期和施工中发生的人员、设备事故，由乙方承担全部经济法律责任及相应费用，甲方协助对其事故的调查处理，但不承担经济责任及法律责任。乙方负责免费配合基桩的静载试验。 八、工程价款、工程量结算及付款方式 1．在工程完工后，乙方会同甲方完成工程量结算手续，工程量结算应以甲方签字签证的实际配桩长度来计算工程量。 2．桩基工程完工支付至实际工程量的60%，基础验收合格后支付至实际完成工程量的95%，余款待竣工验收合格后无质量问题一次性付清。 九、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。不愿调解，则按下列第 一 种方式解决。 第一种：约定向 武汉市 仲裁委员会提请仲裁； 第二种：向 武汉市经济技术开发区 人民法院提起诉讼。 十 、本协议一式 贰 份，自甲、乙双方签字盖章后生效，各执 壹 份。工程验收并结清尾款后本协议失效。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 代表人：（签字） 代表人：（签字）