水电合同(终版)资料.doc

郫县体育场馆项目 水 电 劳 务 合 同 甲方(全称)：（以下简称甲方） 乙方(全称)：（以下简称乙方）/验收标准：现行国家有关标准。 4.3乙方应按甲方下达的施工生产计划和劳动力计划进行安排，确保整体施工形象进度。若有工期调整，乙方要服从甲方的整体安排。 、双方权利和义务1甲方的权利和义务： （1）甲方指派为代表负责协调现场施工与配合工作。 （2）负责与监理公司、建设单位共同对乙方工程施工质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等各项工作进行监督、检查和隐蔽工程的验收。 （3）负责向乙方提供施工所需的施工场地用水、用电等，并说明使用注意事项。 2乙方的权利和义务： （1）为驻工地代表，联系电话，负责合同履行，施工组织和管理，处理由乙方负责的各项事宜；合同签订人每周到场时间不少于4天，有事必须向项目经理请假，如无故缺席罚款500元/天。 （2）按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者的安全，杜绝安全事故的发生。 （3）有责任对现场设施和成品进行保护。 （4）接受甲方监理的监督和管理，并服从甲方对工程总进度计划的安排与施工协调。 （5）严格按甲方的施工方案和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工。尤其是隐蔽工程验收，乙方必须在完成合同约定的工作内容并自检合格后报甲方相关部门共同参与设计和规范要求。 （6）工程完工后及时清运垃圾、剩余材料、设备，做到完工场清。施工及生活垃圾堆放到指定地点。 （7）乙方应根据施工要求向甲方提供满足工期目标时所需的作业人员；所有作业人员必须年满十八周岁以上、五十周岁以下、身体健康、无传染病。 （8）乙方所有进场人员必须在当天向登记，并交身份证复印件及一寸照片4张，无身份证的人员不允许进场；乙方必须协助甲方对参加本项目施工的乙方所有务工人员签订劳动用工合同书和三级教育登记卡，以明确双方的责、权、利，并报甲方备案。 （9）施工过程中乙方不得以任何理由组织人员或雇佣人员到业主、甲方办公室围攻、吵闹滋事，每发生一次视情况轻重处以乙方5000元以上罚款，由此给甲方造成的损失由乙方承担，甲方同时保留索赔及解除合同的权力， （10）乙方应严格执行国家及施工当地对计划生育管理的有关规定和办法，对所聘劳务人员负计生管理责任。 （11）乙方对其驻地、自身施工场地及住房的卫生及用电安全负责，并按甲方的规定进行管理。、违约责任与争议 1甲方违约责任： （1）进度计量款审核成立后60天内无故未支付乙方计量款，乙方可书面提请支付，逾期未支付且又未达成延期支付协议，乙方有权从计量款审核成立60天后起，按应付计量款计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算；在此期间乙方不得停止施工并保证不得有务工人员围攻、闹事等过激行为的发生。 （2）工程结算成立后60天后，甲方无故未支付乙方结算款，乙方有权在约定支付时间内按应付结算款计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算。在此期间乙方不得组织人员有围攻、闹事等过激行为的发生。 （3）甲方不能在约定的时间内按约定支付乙方履约保证金，乙方有权从约定支付时间起按应付履约保证金计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算。 2乙方违约责任： 工期： （1）工期按月考核，根据项目部下发的周或月进度计划每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币1000元/天，在当月的进度款中扣除；如乙方在后续施工中采取补救措施在合同规定的总工期内完成该工作，则前期月进度考核违约金在结算时全部无息返还给乙方。 （2）当工期延误较严重且乙方无法调整解决，甲方将采取：（1）缩减乙方工程量，另安排队伍进场补充，由此产生的费用按双倍在乙方工程进度款或结算款中扣除。（2）终止履行合同，由此产生的后果由乙方自行承担，甲方将按乙方已完合格工程量的80%结算，剩余的20%作为支付给甲方的违约金。 （3）由乙方原因造成连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理，甲方将按乙方已完合格工程量的60%结算，剩余的40%作为支付给甲方的违约金。 9.2.2材料管理： 乙方完成必须派专人收捡材料，乙方使用的材料收捡完成后报甲方检查，甲方检查时发现乙方使用材料未收捡干净，未收捡的材料按材料单价双倍赔偿给甲方在工程进度款中扣除。 3争议 双方约定，在合同履行过程中产生争议时，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地法院诉讼解决。 对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行合同之职责和义务。在法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。甲方（公章）：乙方（章）： 法人代表或 法人代表或 委托代理人： 委托代