不锈钢包墙面瓷砖制作安装合同.docVIP

不锈钢包墙群瓷砖制作安装协议 发包人（以下简称甲方）：西安技师学院 承包人（以下简称乙方）：新城区俊杰铝合金装璜经营部 本合同依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、招标文件、投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同书。 一、工程概况： 工程名称： 西安技师学院E座，D座教学楼的不锈钢包墙群瓷砖工程 工程地点：西安技师学院校内 二、工程承包范围 1、E座，D座教学楼的墙群瓷砖不锈钢包边包工包料、制作安装完成 三、合同工期： 2010年8月18日开工至2010年8月31日完工并达到使用要求。 四、质量标准： 1、符合国家有关不锈钢工程验收规范 五、合同价款、合同价款调整、付款方式及结算 1、合同价款：综合单价按26元/米，大写：每米贰拾陆元 2、付款方式：安装验收合格，乙方出具发票后，一次付清 3、工程结算依据： 3.1、本工程完工后按实际完成工程量进行竣工结算。 3.2、甲乙双方签字确认完成的工程量。 六、双方义务和权利 6.1.1甲方委派现场代表，履行甲方委托的权力。并且还应委托监理公司聘请监理人员进行现场监理。 6.1.2甲方应负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担相关费用。并有权对乙方的保安工作实行归口领导。 6.1.3甲方应负责协调学院区内施工周边及施工相关单位的关系，如因协调事宜造成的工期延误等所增加的费用，甲方应承担赔偿责任 6.1.4甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。 6.1.5施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天内以书面形式向乙方发出变更通知单。 6.1.6、甲方供应的设备、材料发生质量问题造成停工、窝工、返工现象，费用由甲方承担，工期顺延。 6.1.7甲方在承包方提出竣工验收14日内，及时组织相关单位进行验收，发现缺陷时，要求乙方及时消除缺陷。 6.1.8甲方应履行合同中约定的合同价款、竣工结算的义务，及时足额向乙方拨付工程款。 6.2、乙方（承包方）义务和权利 6.2.1根据甲方委托，在其资质等级和业务允许的范围内，按照甲方招标文件、乙方投标文件的内容和要求，并经甲方认可，实施完成施工。 6.2.2乙方应成立施工项目经理部，项目经理代表乙方公司负责履行承包合同。 6.2.3认真组织人员进行图纸会审工作；编制施工计划、开工“三措”及施工现场所需的相关标示牌、警示牌的制作和实施工作。并将相关资料报送甲方。 6.2.4对待隐蔽工程要求甲方现场代表及施工监理进行查看，并做书面文字要求其签字认可，同时及时处理甲方提出的缺陷。 6.2.5不得将甲方的资料、文件和图纸擅自修改、复制和向第三方泄露、转让或用于本合同以外的工程项目，须承担保密义务。如果发生，乙方应承担由此引起的一切后果和赔偿责任。 6.2.6乙方应遵照安全生产的法律、法规和安全规则、技术规程和标准规范等法律规定进行工程施工，保证工程的人身、设备安全。否则，由此造成的人身伤害由乙方负责。 6.2.7乙方负责自施工开工至竣工完成，直至甲方接收工程期间的施工现场的安全责任。 七、质量保证： 按国家相关规定在质量保修期内承担质量保修责任，质保期自竣工验收合格之日起一年。 八、违约及争议 8.1合同生效后，双方应严格执行合同条款的约定，违约按《合同法》的有关规定承担责任。 8.2合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼，由被告所在地管辖。 九、本合同一式陆份，双方各执叁份，每份具有同等法律效力，合同履行完毕后，自行失效。 九、合同附件 1、变更签证、工作联系单等双方与工程相关的往来文件； 十、本合同一式陆份，双方各执叁份，每份具有同等法律效力，合同履行完毕后，自行失效。 发包方（盖章） 承包方（盖章） 工商注册住所： 工商注册住所： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 授权代理人： 授权代理人： 电　　话： 电　　话： 传　　真： 传　　真： 电子邮箱： 电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号：