2014起诉书.docVIP

十 起 诉 书 A.写作思维分析示范 【例文1】 民事起诉状 原告：XX建筑工程公司 所在地址：XX省XX县XX镇XX路东头。 法定代表人：林XX，经理，电话：XXXXX 企业性质：集体 工商登记核准号：XXXXX 经营范围和方式：工业与民用建筑XXXX 开户银行：XX市XX银行 账号：XXXXX 被告：XX市业余大学。 所在地址：XX市XXX路XX号 电话：XXXXX 诉讼请求 请求法院判令被告给付工程款和赔偿原告经济损失242006.83元。其中： （一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元； （二）结算零建工程款：174551.87元减去被告垫付的材料款66913.30元，应付给原告工程款107638.57元； 赔偿原告经济损失：①1992年至1997年7月拖欠款的滞纳金54595.88元；②1993年2月至6月设备闲置费57979.30元。 事实与理由 1992年12月10日，原告XX建筑工程公司（合同乙方）同XX市业余大学（被告，合同甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢，承包方式是“议标形式，包工包材料”，承包额为495152.74元。开工日期定为1992年12月25日，竣工日期定为1993年9月30日。合同签订后，原告按时将设备机具等运进工地，但被告因土地、图纸等事项没有同有关单位交涉好，直到1993年6月19日原告才得以正式开工。在长达177天的日子里，由于被告的原因，原告进入工地的70余名职工无活可干、机具设备长期闲置无用，原告经济损失达83590.73元。被告虽已支付了25611.43元误工费，但尚有57979.30元至今未承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后，于1994年6月25日，原、被告又签订教学楼工程的施工合同书（附复印件）。教学楼工程于1995年11月1日完工，三幢楼均经XX市建筑工程质量监督站检验合格交付被告使用。工程结算书经原、被告双方审定后，交XX市建设银行核定，双方无任何争议。被告应依合同之规定与原告结清工程款，但至今仍拖欠原告工程款21793.08元。 从1995年元旦开始，被告要求原告为其零建工程施工，经多次协商达成协议。原告又为被告修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程，但价值174551.87元的工程款至今不与原告结算。因被告一再拖欠工程款，致使原告工人工资长期不能支付，被迫于1996年12月底撤离被告方工地。 为了收回被告拖欠的工程款，原告组织专人多次与被告交涉，开始，被告以工程资料不全为由予以推托，原告及时将自己拥有的全部资料复印交给被告。后来，被告又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并进而拒绝审核原告后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述，被告违反合同约定，使原告不能按时施工，因工人窝工、设备闲置造成损失；被告又单方面推翻合同规定的有关条款，无理拖欠原告的两项工程款。《中华人民共和国民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任”。按照《中华人民共和国经济合同法》第三十四条第二项一至五款和《建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五款的规定，工程发包方未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除工程竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。为此，特具状向贵院起诉，请求判令被告给付原告经济损失及各项工程款共242006.83元。 此致 XX市XX区人民法院 起诉人：XXX建筑工程公司（盖章） 法定代表人：林XX 一九九七年X月XX日 附：1、本状副本1份； 2、书证28件。 （摘自《法律文书评论》 潘庆云主编 上海人民出版社 2002年） 一、文体规范分析 这是一起因经济合同纠纷，由原告方根据民法及经济合同法的有关规定向有管辖权的一审人民法院提出偿付工程款等经济损失的诉讼文书，因此题名“民事诉讼状”是正确的。 1、法理意识 本篇以民法通则第一百零六条、《经济合同法》第三十四条第二项以及《建筑工程承包合同条例》第十三条第二项为法律依据，从客观的证据事实出发，合理、合法、合乎事实地提出诉讼请求，并用充分的证据论证诉讼请求，其写作过程的基本环节和整篇文章的思维贯穿着法理性和客观性，既从法律规范发出，又归于法律原理，做到了内容合法、起诉行为合法。从格式上看，本篇按首部、诉讼请求、事实与理由和结尾四个部分，依次写明标题和当事人基本情况、请求法院依法