10案例课：建设工程质量问题及质量事故的处理分析.ppt

作业： 答：经计算1-2总时差1天，1-3 总时差0，2-4总时差2天，2-3总时差1天，3-4总时差0，3-5总时差3天，5-6总时差2天。 索赔 索赔分类 １）工期索赔 ２）费用索赔 索赔成立的条件 1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； 2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； 3）承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告 索赔的程序 提出索赔要求（索赔事件发生后28天提出意向通知） 报送索赔资料（索赔通知书发出后28天，提出延长工期和经济损失的索赔报告） 工程师答复（收到索赔报告后，于28天内给予答复） 工程师逾期答复后果收到索赔报告后，于28天内不给予答复，视为已经认可） 持续索赔（当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后，向工程师递送索赔的有关资料和最终索赔报告） 仲裁与诉讼(协商、调解、仲裁、诉讼） 不可抗力风险承担责任的原则 工程本身的损害由业主承担； 人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用； 造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担； 所需清理、恢复工作的费用，由业主承担； 工期给予顺延。 案例1 某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、