设备供销和安装服务合同.docVIP

设备供销和安装服务合同 监控系统工程合同书　　 甲方: 　　 乙方: 　　 甲方现委托 （以下简称乙方）承担监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。　　 一、工程概况　　 1、工程名称: 　　 2、工程地点: 　　 3、工程内容: 　　 4、合同签订地： 　　 二、双方的责任和义务　　 1、甲方负责提供整个工程的工程用的水电等必须设施；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：　　 1按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。　　 2按时支付工程进度款。　　 2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。　　 三、人力不可抗拒因素　　 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。其他情况，由甲乙双方另行商定解决方法。　　 四、工程及工程量的变更　　 1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。　　 2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。　　 五、工程质量与售后服务　　 1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。　　 2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。　　 3、乙方对工程实行保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。　　 六、工程造价　　 工程总造价为： 元（人民币： 元整）　　 七、工程付款方式　　 1、本合同签订之日起 日内，甲方支付乙方工程总造价 %的预付款，作为定金及购置相关工具和设备。　　 2、设备到场经双方验收后 日内，甲方向乙方支付工程总造价 %的工程进度款。　　 3、工程验收合格之日起 日内，甲方向乙方付清剩余 %的工程款项。　　 八、违约责任　　 1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。　　 2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。　　 3、如甲方未能按照合同条第七款按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方制服相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。　　 4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下，乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。　　 5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。　　 6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。　　 九、解决合同争议的方式　　 本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向合同签署地人民法院提出诉讼。　　 十、合同附件作为合同不可分割的一部分，（后附工程设备清单）同样具备法律效力。　　 十一、合同附则　　 1、本合同一式 份，甲乙双方各执 份。　　 2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收合格，结清全部工程款后终止。　　 3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之协议为准。　　 4、本合同未尽事宜双方协商解决。　　 甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：　　 　　 甲 方： 乙 方：　　 　　 代表人： 代表人：　　 　　 联系电话： 联系电话：　　 　　 签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日　　 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1