市政工程施合同.doc

上高县城镇建设工作领导小组办公室市政工程 施 工 合 同 工程名称： 上高县友谊广场市政建设工程 发包单位： 上高县城镇建设工作领导小组办公室 承包单位： 江西鸿辉建设工程有限公司 合同编号： 201108002 上高县市政工程施工合同 发包人（全称）： 上高县城镇建设工作领导小组办公室 承包人（全称）： 江西鸿辉建设工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1　工程名称： 上高县友谊广场市政建设工程 1.2　工程地点： 镜山公园内 1.3　工程内容： 路面、人行道、路缘石、土石方及排水管、沟及广场建筑 1.4　工程立项批准文号： 1.5　资金来源： 1.6　承包范围： 招标清单范围内及施工图规定的内容 1.7　承包方式： 包工包料 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款；2.中标通知书；3.投标书及其附件；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸； 6.工程量清单；7.工程报价单或预算书；8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1　发包人工作 承包工作 监理单位工程师 4.1　工期 开工日期： 2011 年 8 月 28 日，竣工日期： 2012 年 5 月 18 日，合同工期：总日历天数 260 有效日历天。 4.2　工期延误 承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： 1.发包人未能按的约定提供图纸及开工条件；设计变更和工程量增加；8小时；不可抗力； 5.1　工程质量 5.1.1　工程质量标准： 合格 5.1.2　工程施工和质量标准评定依据的标准、规范： (1)给排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 (2) 沥青路面施工及验收规范GB50092—96）竣工验收质量保修 6.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。 7.1　合同价款方式确定。承包人提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； (2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人审核确认后执行。 对上述价款变更、追加的，应同时按相关部门核定的规费费率对政策性规费进行调整。 7.1.3　双方对价款调整的其它约定： __1、工程量增加或工程变更以现场签证为准,之后,按照江西省2006市政工程定额及相应的取费标准办理结算,材料调差以施工期间造价部门的信息价或双方签定的市场价为准,人工及机械调差按政策执行。2、下浮比例按中标价与招标控制价下浮比例确定。 7.2　工程预付款 工程预付款的约定：_合同签定后预付合同总价款的10%作为工程预付款。 _　　 工程预付款起扣的约定：_路面完成后扣回_ _ 7.3　工程量确认 承包人提交已完工程量报告的时间：___完工后一周内 __　　　　　　　　　　　 工程师确认已完工程量的时间：___三天之内 ___ 7.4　工程款（进度款）支付竣工结算天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后发包人供应材料设备承包人采购材料设备违约发包人违约索赔争议调解；约定向人民法院提起诉讼补充条款 十二、其它 12.1　保险担保合同解除合同份