建设工程合同约奖励款项的相关问题.docVIP

建设工程合同约定奖励款项的相关问题 （本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载） 本案要旨：建设工程双方当事人签订合同约定，建设方按照工程进度支付工程款，以承包方在合同约定的竣工日期之前完成建设工程为条件，支付承包方奖励工程款的，施工过程中，因建设方未按期支付工程款项导致工期延误，对承包方未能在约定日期前完成建设工程产生了实质性影响的，应认定为建设方阻止奖励工程款的条件成就，根据法律规定，视为条件已成就，建设方应当按照约定支付承包方奖励工程款。 本案争议焦点：增加工程款400,000元和奖励工程款200,000元是否应该支付。一审法院认为，虽增加和奖励工程款是以2006年12月20日前完工为前提条件，还约定了乙公司保证在近期投入900,000元。无论是从支付时间还是支付金额看，均与其承诺不符，因此，造成工程没有在约定期限内完成的原因在于乙公司未及时付款，乙公司阻止增加和奖励工程款的条件成就，应视为条件已成就，因此，甲公司虽客观上没有在期限内完成工程，但乙公司仍应支付增加工程款400,000元和奖励工程款200,000元。二审法院认为，关于补充协议中有关20万元工程奖励款，尽管以约定施工工期满足为条件，但乙公司的延迟支付（复工后）工程款对甲公司施工形成了实质性影响，原审以之认定前者阻止奖励工程款条件满足是合理的。 编者注：本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工