曾小萍与湖南科华机械有限公司承揽合同纠纷一案 (800字).doc

曾小萍与湖南科华机械有限公司承揽合同纠纷一案 (800字) 曾小萍与湖南科华机械有限公司承揽合同纠纷一案 _______________________________________________________________________________________ （2011）宁民初字第2845号 民事判决书 原告某某某。 被告某某公司。 原告某某某与被告某某公司（以下简称某某公司）承揽合同纠纷一案，本院于2011年11月7日立案受理后，于同年12月7日依法由审判员孙慧安适用简易程序公开开庭进行了审理。原告某某某委托代理人陈立毛到庭参加了诉讼，被告某某公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称：2009年被告某某公司承接株洲力能型煤机械有限公司在贵州毕节东华新能源有限公司设备安装工程业务，事后，被告某某公司将部分型煤装置安装业务（由被告提供机械设备，由原告安装）分包给原告。2009年2月23日由原告委派代表陈钢铁签订《贵州毕节东华新能源型煤烘干装置设备安装防腐保温合同》，工程分包不变价为人民币370 000元，原告按被告要求于2009年2月27日组织人员进场，同年3月1日正式开工。被告按合同付款方式支付了工程预付款40％即人民币148 000元和工程进度款30％即人民币111 000元。该工程在2009年12月29日全部竣工。工程竣工至今已有20个月，而被告没有按合同约定支付工程款25％和质保金5％及被告现场负责人签证的停工待料单据12 600元，被告占用原告工程款八个月利息损失8108.16元。四项共尚欠原告工程款131 708.16元。按合同付款方式约定：第三项工程款试车开车验收合格7天内付出；第四项质保金约定：自开车之日起，质保期一年，无质量问题，一次性付清。现建设方在原告竣工后启动生产一年多了，已超过质保期，原告并未接到被告书面通知有书面安装质量问题的文书。 经原告多次催讨，被告均以发包方未付工程款为由拒付至今。特向法院提起诉讼，请求判令： 一、被告某某公司支付原告工程款、质保金、银行利息及停工待料共计 131 708.16元； 二、被告某某公司承担本案诉讼费用。 原告某某某为支持其诉讼请求，在举证期限内向本院提交如下证据： 1、 2009年2月23日签订的设备安装合同一份，拟证明被告承包给原告安装设备，原被告之间存在设备安装的事实； 2、 2009年3月23日被告现场签证一份，拟证明停工待料给原告造成的损失的事实； 3、 2009年6月27日被告现场签证两份，拟证明停工待料给原告造成的损失的事实； 4、 由原告某某某申请对被告某某公司总经理付得胜的调查笔录一份，拟证明合同履行的相关情况、被告某某公司未支付工程款及质保金数额的事实。 被告某某公司未出庭参加诉讼，视为对举证、质证权利的放弃。 被告某某公司书面辩称：一、原告在安装过程中未按被告的图纸要求安装，被告多次对其指出，原告总是我行我素，且在安装过程中未将被告的材料保管好，丢失了大量材料，安装完毕后，未将被告的余料交付被告；二、原告在安装过程中返修频繁，未按合同约定时间完成安装；三、贵州毕节东华新能源有限公司没有验收，到目前为止该单位未出具合格证明；四、合同约定原告在安装验收合格后提供建设地安装发票，到目前为止，被告未收到原告的安装发票。 被告某某公司未向本院提供证据。 原告某某某提供的证据来源合法，内容真实，且与本案有关联性，本院确认为有效证据,予以采信。 根据定案证据及到庭当事人的陈述，确认如下事实： 2009年被告某某公司承接株洲力能型煤机械有限公司在贵州毕节东华新能源有限公司设备安装工程业务，同年2月23日，被告某某公司将部分型煤装置安装业务（由被告提供机械设备，由原告安装）交由宁乡起重机械厂完成，原告（乙方）与被告（甲方）双方于同日签订了《贵州毕节东华新能源型煤烘干装置设备安装防腐保温合同》。合同约定：工程分包不变价为人民币370 000元，该安装款由预付款、进度款、工程款及质保金四部分组成，并分别约定了付款的条件与付款方式，其中第三项工程款自试车开车验收合格7天内付出，第四项质保金自开车之日起，质保期一年，无质量问题，一次性付清。合同还约定：由于甲方未及时提供材料造成延误工期，相应工期延误不由乙方负责。合同签订后，原告于同年3月份组织人员正式开工，该工程于同年12月29日全部竣工，并于2010年元月份试车，被告亦按合同约定的付款方式支付了工程预付款40％和工程进度款30％，尚有工程款25％即人民币92 500元及质保金5％即人民币18 500