公司项目内部承包协议范本.docVIP

公司项目内部承包协议范本 公司项目内部承包协议范本 甲方： 乙方： 工程项目部 依据《合同法》、《建筑法》、保险法等法律法规，为贯彻落实项目承包责任制和项目成本核算制，强化企业内部管理，提高经济效益和社会效益，甲乙双方经协商一致，对 工程施工，为明确双方权利义务，特订本合同。 第一部分 工程概况 1.1、工程名称： 1.2、地 点： 1.3、建设单位： 1.4、监理单位： 1.5、承包范围：甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等所有工程项目。 1.6、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工（以开工令为准）； 竣工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工； 合同工期总日历天数为：＿＿＿天。 1.7、 工程造价： 元（￥ .00元） 1.8、 质量：执行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》。 第二部分 承包方式 2.1、 承包方式：乙方包工包料，实行本文由论文联盟http://wWw.LWlm.cOm收集整理独立核算﹑自主经营﹑自负盈亏的总承包方式，负责全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》。 2.2、 乙方不得以任何形式将工程转包或再行分包（经有关部门审批同意的专业、劳务分包除外），一经发现，甲方有权收回工程并终止合同，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。 2.3、 乙方必须依据法规与劳务公司签订用工合同，并为参加该项目工程建设的所有人员购买工伤保险和意外伤害保险，以及项目财产保险。 2.4、 本工程项目乙方对外签订的合同（劳务、专业分包、材料、租赁等合同）必须报公司质安部、财务部审定备案由公司工程部签字盖章后生效。 2.5、 甲乙双方协商公司管理费为工程决算总价的 %（开外经证要加收0.5%的营业税）；乙方承担该工程上缴国家所有税、费（以该工程税务票为准）。 第三部分 甲方的权利和义务 3.1、审查批准乙方施工组织设计和施工方案，； 3.2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通； 3.3、协助乙方处理质量事故和安全事故； 3.4、协助乙方参与项目的工程各种验收； 3.5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求； 3.6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查；发现问题下发隐患整改通知单，按公司相关规定给予经济处罚和签发停工指令，严重者终止合同关系，并追究乙方法律和经济责任。 3.7、由乙方组织通知，甲方及时到项目部按相关规定完成进场工人公司级安全教育； 3.8、甲方有权参与和决定对项目施工进行专项管理。 第四部分 乙方的权利和义务 4.1、 乙方自主建立组织机构，按主管部门要求和公司项目管理规定配备项目管理人员（会计、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、造价员等）报甲方审查备案。 4.2、 服从公司统一管理，遵守《项目管理规定》。 4.3、 负责做好安全生产，文明施工，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故，随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，对不符合要求的必须及时整改；工程的工期、质量、安全与文明施工等均需达到《建设工程施工合同》约定和规范的要求，维护和树立甲方的形象和声誉；承担施工发生一切安全责任和赔偿费用（包括赔偿金、违约责任、罚金等）。 4.4、 乙方必须遵守国家安全生产的法律﹑法规﹑及地方政府建设行政主管部门、劳动部门及本公司下发的安全生产文件的规定，承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任； 4.5、 乙方负责工程签证、决算、审计，应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补《建设工程施工合同》签约时所存在的对甲方的不利因素，争取最大的经济效益。 4.6、 乙方应按照规定为工程施工现场人员缴纳建筑工程意外团体险等工程保险； 4.7、 乙方必须签订民工工资、安全生产承诺书。 第五部分 违约责任 5.1、 当以下情形发生时，甲方可以单方面解除本合同且取消乙方的承包资格： 5.1.1、乙方在经营管理过程中，给甲方造成重大损失（包括被建设行政主管部门通报、停止招投标等处罚、发生重大质量安全事故等）的。 5.1.2、不履行本合同条款、《建设工程施工合同》及同等法律效力的补充合同的。 5.1.3、乙方自行放弃承包。 5.2、 严禁乙方以项目担保租用机械设备、向任何金融机构﹑单位或个人借款、赊欠材料及其他物品等，乙方若违反协议约定，处罚5万元/项违约金，产生严重后果追究法律责任。 5.3、 因该工程项目提起诉讼的，造成法院冻结甲方银行账户及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处