安源矿补勘钻孔合同新..docVIP

地质勘探工程施工合同 合同编号： 工程名称：安源煤矿补充勘探钻孔工程 工程地点：内蒙古伊金霍洛旗纳林陶亥镇矿区安源煤矿井田内 发 包 人：伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿 承 包 人：兖矿集团东华建设有限公司 签订地点：伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿 签订时间：2012年11月22日 发包人：伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿 （甲方） 承包人：兖矿集团东华建设有限公司 （乙方） 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成共识签订本合同，并承诺共同信守。 第1条 工程概况 1.1工程名称：安源煤矿补充勘探钻孔工程。 1.2工程地点：内蒙古伊金霍洛旗纳林陶亥镇安源煤矿井田内。 1.3工程内容：钻探设备运输、安装、拆除、造孔、取芯、冲扫钻孔、数字测井、简易水文、封孔、提交资料、青苗赔偿等，设计工程量约 250米。 1.4工程造价：30万元（叁拾万元整）包干使用，不做调整。 1.5资金来源：生产安全费用。 1.6承包方式：包工包料。 第2条 合同工期 本工程自 2012 年11月22日开工， 2012 年12月2日竣工，总日历10天。如因不可抗力、工农关系或其它非乙方原因引起的延期开工、中途停工、窝工和返工，经甲方批准后，工期相应顺延。 技术要求 详见附件《技术要求》。 第4条 甲方责任 4.1向乙方提供工程技术资料。 4.2向乙方提出书面技术要求。 4.3按时拨付工程款。 4.4负责组织工程的中间验收、竣工现场验收和成果资料验收。 4.5指派 郑远任 同志为甲方工地代表，解决施工中应由甲方解决的问题。 第5条 乙方责任 5.1根据甲方提出的技术要求和国家有关规范，编制施工组织设计。 5.2接受甲方的委托，负责工程占地的租用和施工现场的平整工作。并辅导相关费用。 5.3自行搬迁施工设备机具。 5.4按时向甲方报送月度施工作业计划和形象进度。 5.5按照国家规定的施工操作规范，保质按期完成施工任务。 5.6自行承担施工中发生的一切人身机械事故。 5.7指派郭晓波 同志为乙方工地代表，负责与甲方进行业务联系。 第6条 质量与验收 6.1工程质量验收依据的标准是 按附件《技术要求》中的条款执行。 6.2工程完工后，乙方提前 24 小时通知甲方组织验收。现场验收合格后，双方在《现场移交证明书》签署意见，并将现场移交给甲方，待工程技术成果资料验收合格并移交后，双方在《工程竣工验收证书》上签字盖章，证明工程合格，2012年12月6日前交齐全部资料，并以此作为结算依据。 6.3甲方不能按时参加验收，须在开始验收前 24小时向乙方提出延期要求，但延期不能超过两天。如甲方即未按以上时间提出延期要求，也未准时参加验收，乙方可自行组织验收，甲方承认乙方所做的验收记录。 6.4因施工质量造成的返工由乙方自行处理，费用自己承担。 第7条 工程价款及支付 7.1工程预决算编制依据集团公司现行的工程预决算文件规定，包括 双方协商：本工程总费用为30万元，包干使用，不做调整 7.2工程完工，经甲方验收合格后，一次性付款。 7.3工程结算按竣工移交时的政策执行，乙方未按合同规定期限提交结算文件办理结算手续的，除仍按竣工时的政策执行外，每拖延一天，按结算额的万分之二课罚，罚款从结算额中扣减。 第9条 争议解决方式 双方因本合同发生争议，首先申请公司合同主管部门协调解决；协调解决不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第10条 其它 10.1本合同正本一式两份；双方各执一份；副本8份；甲方4 份，乙方4份，具有同等法律效力。 10.2本合同自双方签字盖章之日生效，合同条款全部履行