第02章 装修合同复式楼木装饰.docVIP

装 修 合 同 甲方：永丰县人民法院 乙方：江西省吉深实业有限公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1工程名称：永丰县人民法院复式楼 工程地点：永丰县城区 承包范围：木装饰工程 承包方式：包工包料 1.2开工日期：2011年3月3日 竣工日期：2011年5月2日 总日历工期天数：60天 1.3质量等级：合格 1.4合同价款：壹拾柒万伍仟肆佰玖拾贰元贰角伍分 （￥175492.25元） 第二条 合同文件及解释顺序 第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言：汉。 3.2 适用标准、规范：验收规范、施工规范 3.3 适用法律、法规：建筑法、合同法 第四条 图纸 4.1图纸提供日期：开工前一周。 4.2图纸提供套数：肆套。 4.3图纸特殊保密要求和费用：无。 第五条 甲方代表 5.1 甲方代表姓名和职称（职务）：龙建生 职务：办公室主任 5.2 甲方赋予甲方代表的职权：全面管理施工全过程 5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围： 第六条 监理单位及总监理工程师 6.1 监理单位名称： 6.2 总监理工程师姓名、职称： 6.3 总监理工程师职责： 第七条 乙方驻工地代表： 第八条 甲方工作 8.1 提供具备开工条件施工场地时间和要求：开工前半个月 8.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前半个月 8.3需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：驻工地双方代表面洽 8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：由甲方协调 8.5 办理证件、批件的名称和完成时间：业主确定是否作项目报建手续，乙方作配合工作，费用按相关规定各自支付。 8.6 会审图纸和设计交底的时间：开工前一周。 8.7 向乙方提供的设施内容：施工临时设施及工人食宿场所。 第九条 乙方工作 9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：开工前一周 9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：每月30日前 9.3 施工场地防护工作的要求：乙方自行负责 9.4施工现场交通和噪音控制的要求：噪音污染若当地按规定需要申报请甲方对相关单位协调解决 9.5符合施工场地规定的要求：按主管部门要求布置 9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：请甲方向现场管理人员交底涉及到变动结构件事宜预先征求业主意见确定。 9.7 建筑成品保护的措施：乙方保护到竣工交会使用，交付使用后乙方开始履行保修协议。 第十条 进度计划 10.1乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：开工半月前提交给甲方（业主）及监理部门审定后在施工中实施。 10.2 甲方代表批准进度计划的时间：乙方提交文件后三天内。 第十一条 延期开工： 第十二条 暂停施工：按业主的通知执行 第十三条 工期延误：因业主原因产生停工误工，工期可以顺延。 第十四条 工期提前 第十五条 工程样板：不做样板房。 15.1 对工程样板间的要求：无。 第十六条 检查和返工 第十七条 工程质量等级 17.1 工程质量等级要求的追加合同价款：若业主要求按省级优良工程标准施工应增加5%工程总造价费用。 17.2 质量评定部门名称：永丰县质监站 第十八条 隐蔽工程和中间验收 18.1 中间验收部门和时间：乙方提前提出验收时间、甲方及监理在此后的第二天前进中间及隐蔽工程验收。 第十九条 验收和重新检验 第二十条 合同价款及调整 20.1 合同价款形式（固定价格加风险系数合同、可调价格合同等）：按可调价格方式确定工程造价。方式有：1.双方签证的材料价差；2.各级地方颁发的定额、相关造价文件。3.设计变更。4.工程量增减变化依据。5.其他现场商务签证。 20.2 调整的方式： 第二十一条 工程预付款 21.1工程款支付基本要求：1.乙方施工主材全部到场施工半个月后支付合同价款的50%；（即三月中旬支付）2.完工后付合同价款的50%；3.工程全面竣工验收后付结算总造价的97%，剩余总造价3%的留作保修金，按保修条款执行。 21.2甲方不按时付款承担的违约责任：1.乙方可以停工。 第二十二条 工程量的核实确认 22.1乙方提交工程量报告的时间和要求：每月30日前 第二十三条 工程款支付 23.1工程款支付方式：支票或转帐均可。 23.2工程款支付金额和时间：每月30日前递交当月工程量造价，次月三日前支付工程款。 23.3甲方违约的责任：若拖延支付工程款一星期以上，乙方可以停工。 第二十四条 材料样品或样本： 第二十五条 甲方供应材料设备 25.1甲方供应材料、设备的要求（附清单）：无。 第二十六条 乙方采购材料设备： 第二十七条 材料试验：乙方应将装饰材料合格证、检验报告单装存工程档案中。 第二十八条