代理人 - 被告 - 模板 1.docxVIP

代理词各位法官：刚才，审判长总结了本案争议的如下四个焦点问题：（1）合同内价款和已付工程款差额是否应当继续履行？（2）合同变更软弹部分及砂石路部分的工程款被告应当给付多少？（3）被告已付款是否含有合同变更部分的工程价款？（4）由谁来承担本案的违约责任？下面，我对上述四个焦点问题逐一发表代理意见：关于第一个问题，由于原告代理人已经明确表示对该部分诉讼请求另行起诉，应当认为是原告放弃了在本案中的相应诉讼请求。因此，我不再对此发表意见。关于第二个问题，由于原告聘请的中介机构已经作出了造价鉴定，该鉴定结论经过双方聘请的专业人员质证，不存在法定的不应认可的情形。因此，应当以鉴定结论为准。关于第三个问题，本代理人认为，被告已付款中包含了合同变更部分的工程款。理由是：第一，从被告提供的结算说明的构成内容来看，其计算方式中已经包含了这部分工程款。第二，从付款时间上看，被告一直在持续支付工程款，并没有因为合同的变更而中断支付。关于第四个问题，双方代理人在庭前交换证据的过程中，双方签订的《建设工程施工合同》及其附件、工程设计部门提供的《工程设计》和《工程预算》均没有异议。因此，应当首先肯定上述证据的效力。根据双方签订《施工合同》的约定，原告应当在2002年9月30日之前完成《施工合同》约定的工作内容。原告在《起诉状》中说自己是“依约履行了合同义务，于9月21日提前竣工”。证人孙XX的证言也证实了原告确实是在9月21日完成了主体工程，也就是路面施工这一点。但是，能就此认为原告依约履行合同义务的说法成立吗？不能。该工程的设计部门——黑龙江XX勘测设计院提供的《黑龙江省XX混凝土路面工程设计》第5页中对该工程的施工提出了如下要求：“养护时间应根据混凝土强度增长情况而定，一般宜为14—21天。养护期满方可将覆盖物清除，板面不得留有痕迹。”同时，在双方签订的《施工合同》中，对“合同工期”是这样约定的：“竣工日期为9月30日（含养生期）”。结合前面黑龙江XX勘测设计院关于路面养生期的说明，可以计算出原告符合合同约定的结束路面施工时间应当是最早9月9日，最晚9月16日，而原告却是在9月21日才完成了路面施工。究竟是谁违约，显而易见。这里应当强调一点：原告在9月21日完成的只是路面施工，而《施工合同》中约定的其他工程内容——路肩、边沟、路缘石、桥涵和路灯等项都没有完成。这一点从被告提供的证据三——由工程监理同时也是本案原告方证人的孙XX和被告的工程负责人杜XX、庄XX于2002年10月14日共同签字确认的《XX支路未完部分记录》和被告提供的证据七——XX照相馆拍摄的照片中可以得到证实。被告提供的证据八——由黑龙江省XX油脂有限责任公司出具的为被告垫付的工程款《证明》和相关的原始财务凭证可以证明，被告并没有如原告所诉称的那样：“并未按照施工进度付工程款”，而是随时根据原告施工的需要支付了工程款。截止到2002年11月1日，已经向原告支付了120余万元的工程款。原告在庭审中也承认了这一点。特别应当提到的是：2002年10月22日，由于原告拖欠雇工的工资和部分雇工发生冲突，被告积极帮助解决困难，在原告没有完全履行合同的情况下，拿出了5万元钱以解决原告的燃眉之急。而现在，原告却反过来起诉被告拖欠工程款，诚信何在？被告提供的证据四——XX设计院出具的书面证明证实，该工程款是由黑龙江省XX市政府统一组织建设的，具体工作由XX市交通局统一安排。被告提供的证据六——由黑龙江省XX公路XX段工程指挥部出具的书面证明证实，该工程目前尚未通过验收。验收工作应当由XX市交通局和XX市工程监理站统一组织验收。《施工合同》通用条款32.1规定：“工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。”32.2规定：“发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。”33.1条规定：“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。”通过以上合同条款的规定可以看出这样的结算程序：工程完工后，承包人向发包人提供竣工资料及竣工验收报告——发包人对竣工验收报告作出认可——发包人认可后28天内承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方进行结算。可是，原告只是向被告提交了一份竣工图，竣工验收报告根本没有提供。其原因何在？因为实际上原告并没有完全履行合同约定的义务。根据双方签订的《建设工程施工合同》的约定，原告应当承担下列违约责任：第一，按照合同补充条款的约定，工程每超期一天，向被告支付工程总价款3%的违约金。第二，向被告交纳工程总价款5%的质量保证金。另外，由于原告未全部履行合同义务，被告